Tenders Explorer
Browse business opportunities in Senegal
Travaux de construction d'un stade municipal dans la commune de Saly Portudal
Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune de Saly Portudal Commune de Saly Portudal N° T-009/AOO/2023 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal sud Quotidien N° 8888 du 03 janvier 2023. 2. La commune de Saly Portudal a obtenu dans le cadre de son budget 2023 des fonds, afin de financer son programme d’investissement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° T-009/AOO/2023 relatif à la construction d’un stade municipal dans la commune de Saly Portudal. 3. La commune de Saly sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d’un stade municipal. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert à tous les candidats éligibles selon les règles de procédure conformément au décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant code des marchés publics du Sénégal.
Acquisition de deux véhicules Pick up 4x4 double cabine et d'un véhicule 4x4 station wagon (relance)
Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune de Saly Portudal Appel d’Offres Ouvert N° F-010/AOO/2023 relatif à l’acquisition de deux véhicules Pick up 4x4 double cabine et d’un véhicule 4x4 station wagon (Relance). 1. Cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert fait suite à l’Avis général de passation des marchés paru dans le journal Sud Quotidien n° 8888 du 03 janvier 2023. 2. La Commune de Saly Portudal a obtenu des fonds dans le cadre de son Budget au titre de la gestion 2023 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements relatifs à l’acquisition de deux véhicules Pick up 4x4 double cabine et d’un véhicule 4x4 station wagon (Relance). 3. La Commune de Saly Portudal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de deux véhicules Pick up 4x4 double cabine et d’un véhicule 4x4 station wagon (Relance). 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert (AOO) tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
T/009/AOO/23 - Travaux de construction d'un stade municipal dans la commune de Saly Portudal
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 18/10/2023 DATE LIMITE: 10/11/2023 RÉFÉRENCE: T/009/AOO/23 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune de Saly Portudal Commune de Saly Portudal N° T-009/AOO/2023 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal sud Quotidien N° 8888 du 03 janvier 2023. 2. La commune de Saly Portudal a obtenu dans le cadre de son budget 2023 des fonds, afin de financer son programme d’investissement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° T-009/AOO/2023 relatif à la construction d’un stade municipal dans la commune de Saly Portudal. 3. La commune de Saly sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d’un stade municipal. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert à tous les candidats éligibles selon les règles de procédure conformément au décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant code des marchés publics du Sénégal. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Ousmane GUEYE, Maire de la commune de Saly Portudal Tél. : 33957 58 76 / 76555 84 19 - Email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE», tous les jours ouvrables de 9 heures à 13 heuresle matin et de15 heures à 17 heuresl’après-midi à partir du 11 Octobre 2023. Un exemplaire du DAO est disponible sur place pour consultation. 6. Les exigences en matière de qualifications sont, entre autres: Une visite de site est obligatoire et est sanctionnée par une attestation de visite. Avoir une expérience générale des marchés, en tant qu’entrepreneur principal au cours des sept (07) dernières années à compter de 2016. - Avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années à partir de 2018, deux (02) Marchés de travaux de construction ayant chacun une valeur minimale de cent quatre-vingt-dix-sept millions (197 000 000) de Francs CFA. Les Candidats devront fournir les attestations de travaux faits ou les procès-verbaux de réception des travaux. Les prestations qui ne sont pas accompagnées d’une attestation ou de procès-verbal de réception ne seront pas comptabilisées. - Avoir un chiffre d’affaires moyen annuel de Quatre Cent Millions (400 000 000) de Francs CFA au cours des trois (03) dernières années à compter de 2020; - Avoir soumis des états financiers certifiés par des cabinets ou experts comptables agréés par l’ONECCA ou par des organismes assimilés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’Autorité contractante pour les années 2020, 2021 et 2022 démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à long terme. - Disposer d’une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant équivalent à Quatre-vingt-douze millions six cent mille (92 600 000) Francs CFA. Voir le Document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE contre un paiement non remboursable de Trente mille (30000) Francs CFA. 8. Les offres devront être soumises au niveau du Bureau des marchés de l’hôtel de la Commune de SALY PORTUDAL sise à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Saly Portudal Avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le 10 novembre à 10 heures 00 minutes précises (heure locale). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à la Salle de délibérations de la Commune de SALY PORTUDAL le 10 novembre 2023 à partir de 10 heures 00 minutes précises (heure locale). Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montantdedeux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA qui restera valable 28 jours après l’expiration de la durée de validité des offres. La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de leur remise. Le Maire Monsieur Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_010/AOO/2023 - Acquisition de deux véhicules Pick up 4x4 double cabine et d'un véhicule 4x4 station wagon (relance)
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 18/10/2023 DATE LIMITE: 10/11/2023 RÉFÉRENCE: F_010/AOO/2023 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune de Saly Portudal Appel d’Offres Ouvert N° F-010/AOO/2023 relatif à l’acquisition de deux véhicules Pick up 4x4 double cabine et d’un véhicule 4x4 station wagon (Relance). 1. Cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert fait suite à l’Avis général de passation des marchés paru dans le journal Sud Quotidien n° 8888 du 03 janvier 2023. 2. La Commune de Saly Portudal a obtenu des fonds dans le cadre de son Budget au titre de la gestion 2023 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements relatifs à l’acquisition de deux véhicules Pick up 4x4 double cabine et d’un véhicule 4x4 station wagon (Relance). 3. La Commune de Saly Portudal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de deux véhicules Pick up 4x4 double cabine et d’un véhicule 4x4 station wagon (Relance). 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert (AOO) tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du bureau des marchés de la commune de Saly Portudal, tél.: 76 555 84 19 / 33957 58 76, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE, tous les jours ouvrables de 09 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sontspécifiées de la manière suivante : - Capacité financière: le candidat doit fournir ses états financiers certifiés par un expert-comptable agrée des trois (03) derniers exercices (2020, 2021, 2022). Le chiffre d’affaires annuel moyen requis de la part du candidat au cours des trois dernières années doit être au moins égal à cent quarante-cinq millions (145 000 000) de francs CFA. - Capacité techniqueet expérience: Le Candidat doit fournir une note technique attestant de l’existence d’un service après-vente performant. Le Candidat doit fournir les attestations de service fait au cours des trois dernières années (2020, 2021, 2022), d’au moins d’un marché de nature et de complexité similaire avec une valeur minimum desoixante-seize millions (76000000) de francs CFA. Joindre l’attestation de bonne exécution de l’administration ou structure ayant bénéficié de ce service ou la copie du marché exécuté avec PV de réception. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE, contre un paiement non remboursable de trente mille (30000) FCFA. Le mode de paiement sera en espèces. Le dossier d’appel d’offres sera remis sur place ou par courrier électronique. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le 10 novembre 2023 à 10 Heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibérations de la Mairie le même jour à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après expiration de la validité de l’offre délivrée par une institution financière agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant dedeux millions cinq cent mille (2500000) FCFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Monsieur Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_008 - Acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d'éclairage public pour la commune de Saly Portu...
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 01/03/2023 DATE LIMITE: 21/06/2023 RÉFÉRENCE: F_csalyp_008 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis de la DRPCO – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte N° F-001/DRPCO/2023 relative à l’acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d’éclairage public de la commune de Saly Portudal 1. Cet Avis de DRPCO fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N° 8888 du 03 janvier 2023. 2. La Commune de Saly Portudal a obtenu des fonds dans le cadre de son Budget au titre de la gestion 2022 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements relatifs à l’acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d’éclairage public de la commune de Saly Portudal. 3. La commune de Saly Portudal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d’éclairage public de la commune de Saly Portudal. 4. La passation du Marché sera conduite par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) telle que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Maire de la commune de Saly Portudal Monsieur Ousmane GUEYE, tél.: 33957 58 76 / 76555 84 19, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance des documents de DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE, tous les jours ouvrables de 9 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sontspécifiées de la manière suivante : - Capacité financière: le candidat doit fournir ses états financiers certifiés par un expert-comptable agrée des trois (03) derniers exercices (2019, 2020, 2021) ; - Capacité techniqueet expérience: avoir réalisé au cours des trois dernières années (2019, 2020, 2021), au moins un marché de nature et de complexité similaire. Joindre l’attestation de bonne exécution de l’administration ou structure ayant bénéficié de cette prestation et la copie du marché exécuté avec PV de réception. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE contre un paiement non remboursable de trente mille (30000) FCFA. Le mode de paiement sera en espèces. Le dossier d’appel d’offres sera remis sur place ou par courrier électronique. Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le 07 février 2023 à 10 Heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibérations de la Mairie le même jour à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après expiration de la validité de l’offre délivrée par une institution financière agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant decinq cent mille (500000) francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_021 - Acquisition de climatiseurs pour l'hôtel de ville
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 07/09/2022 DATE LIMITE: 14/09/2022 RÉFÉRENCE: F_csalyp_021 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_011 - Fournitures pour la coupe du Maire et livres de prix Lot 1 : fournitures pour la coupe du Maire Lot 2 : livres de prix
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 31/08/2022 DATE LIMITE: 14/09/2022 RÉFÉRENCE: F_csalyp_011 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune de Saly Portudal Avis d'Appel d'Offres n° F_csalyp_011 Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans [NUM_PUB] du [DATE_PUB]. Le [dispose | attend] de(s) [BAILLEURS] , afin de financer [insérer le nom du projet ou du programme, budget], et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché . Le sollicite des offres de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : [insérer un brève description des travaux]. La passation du Marché sera conduite par Demande de renseignements et de Prix ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de ; [NOM_RESP] et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après de [Saisir l'heure du début et l'heure limite ] . Les exigences en matière de qualifications sont : [insérer la liste des conditions d'ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-après contre un paiement non remboursable de . Le document d'Appel d'offres sera adressé par [insérer le mode d'acheminement]. Les offres devront être soumises à au plus tard le 14/09/2022. les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à le 14/09/2022 à 10:00 . les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de [insérer le montant en CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] valable pendant un délai de [indiquer la durée minimum de validité de la garantie] à compter de la date limite de dépôt des offres. les offres devront être valables pendant un délai minimum de [indiquer le délai minimum pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres]. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_013 - Acquisition de machines et appareils de bureau
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 31/08/2022 DATE LIMITE: 14/09/2022 RÉFÉRENCE: F_csalyp_013 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis de la DRPCO – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte N° F-009/DRPCO/2022 relative à l’acquisition de machines et appareils de bureau 1. Cet Avis de DRPCO fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N° 8590 du 06 janvier 2022. 2. La Commune de Saly Portudal a obtenu des fonds dans le cadre de son Budget au titre de la gestion 2022 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements relatifs à l’acquisition de machines et appareils de bureau. 3. La commune de Saly Portudal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de machines et appareils de bureau. 4. La passation du Marché sera conduite par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) telle que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Maire de la commune de Saly Portudal Monsieur Ousmane GUEYE, tél.: 33957 58 76 / 76555 84 19, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance des documents de DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE, tous les jours ouvrables de 9 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sontspécifiées de la manière suivante : - Capacité financière: le candidat doit fournir ses états financiers certifiés par un expert-comptable agrée des trois (03) derniers exercices (2019, 2020, 2021) ; - Capacité techniqueet expérience: avoir réalisé au cours des trois dernières années (2019, 2020, 2021), au moins un marché de nature et de complexité similaire. Joindre l’attestation de bonne exécution de l’administration ou structure ayant bénéficié de cette prestation et la copie du marché exécuté avec PV de réception. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE contre un paiement non remboursable de trente mille (30000) FCFA. Le mode de paiement sera en espèces. Le dossier d’appel d’offres sera remis sur place ou par courrier électronique. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le 14 septembre 2022 à 10 Heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibérations de la Mairie le même jour à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après expiration de la validité de l’offre délivrée par une institution financière agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant de500000 FCFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_003 - Fournitures de bureau et scolaires Lot 1: fournitures de bureau et lot 2: fournitures scolaires pour la commune de Saly Portu...
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 17/08/2022 DATE LIMITE: 31/08/2022 RÉFÉRENCE: F_csalyp_003 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis de la DRPCO – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte N° F-008/DRPCO/2022 relative aux fournitures de bureau et scolaires 1. Cet Avis de DRPCO fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N° 8590 du 06 janvier 2022. 2. La Commune de Saly Portudal a obtenu des fonds dans le cadre de son Budget au titre de la gestion 2022 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements relatifs aux fournitures de bureau et scolaires. 3. La commune de Saly Portudal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les fournitures de bureau et scolaires réparties en deux (02) lots : lot 1 : fournitures de bureau lot 2 : fournitures scolaires 4. La passation du Marché sera conduite par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) telle que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Maire de la commune de Saly Portudal Monsieur Ousmane GUEYE, tél.: 33957 58 76 / 76555 84 19, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance des documents de DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE, tous les jours ouvrables de 9 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sontspécifiées de la manière suivante : - Capacité financière: le candidat doit fournir ses états financiers certifiés par un expert-comptable agrée des trois (03) derniers exercices (2019, 2020, 2021) ; - Capacité techniqueet expérience: avoir réalisé au cours des trois dernières années (2019, 2020, 2021), au moins un marché de nature et de complexité similaire pour chaque lot. Joindre l’attestation de bonne exécution de l’administration ou structure ayant bénéficié de cette prestation et la copie du marché exécuté avec PV de réception. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE contre un paiement non remboursable de trente mille (30000) FCFA. Le mode de paiement sera en espèces. Le dossier d’appel d’offres sera remis sur place ou par courrier électronique. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le 31 août 2022 à 10 Heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibérations de la Mairie le même jour à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après expiration de la validité de l’offre délivrée par une institution financière agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant de: - lot 1: 150000 FCFA - lot 2: 500000 FCFA Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_007 - Acquisition d'équipements scolaires
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 14/06/2022 DATE LIMITE: 14/07/2022 RÉFÉRENCE: F_csalyp_007 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal Appel d’Offres Ouvert N° F-007/AOO/2022 relative à l’acquisition d’équipements scolaires 1. Cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert fait suite à l’Avis général de passation des marchés paru dans le journal Sud Quotidien n° 8590 du 06 janvier 2022. 2. La Commune de Saly Portudal a obtenu des fonds dans le cadre de son Budget au titre de la gestion 2022 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements relatifs à l’acquisition d’équipements scolaires. 3. La Commune de Saly Portudal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’équipements scolaires. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert (AOO) tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du bureau des marchés de la commune de Saly Portudal, tél.: 76 555 84 19 / 33957 58 76, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE, tous les jours ouvrables de 09 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sontspécifiées de la manière suivante : - Capacité financière: le candidat doit fournir ses états financiers certifiés par un expert-comptable agrée des trois (03) derniers exercices (2019, 2020, 2021). Le chiffre d’affaires annuel moyen requis de la part du candidat au cours des trois dernières années doit être au moins égal à 130 000 000 (cent trente millions) de francs CFA. - Capacité techniqueet expérience: avoir réalisé au cours des trois dernières années (2019, 2020, 2021), au moins un marché de nature et de complexité similaire avec une valeur minimum de64000000 (soixante quatre millions) de francs CFA. Joindre l’attestation de bonne exécution de l’administration ou structure ayant bénéficié de cette prestation et la copie du marché exécuté avec PV de réception. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE, contre un paiement non remboursable de trente mille (30000) FCFA. Le mode de paiement sera en espèces. Le dossier d’appel d’offres sera remis sur place ou par courrier électronique. Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le 14 juillet 2022 à 10 Heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibérations de la Mairie le même jour à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après expiration de la validité de l’offre délivrée par une institution financière agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500000) francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_csalyp_024 - Travaux d'adduction d'eau de la commune de Saly Portudal
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 07/06/2022 DATE LIMITE: 21/06/2022 RÉFÉRENCE: T_csalyp_024 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte n° T-006/DRPCO/2022 pour les travaux d’adduction d’eau de la commune de Saly Portudal. 1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien n° 8590 du 06 janvier 2022. 2. Dans le cadre de son programme d’investissement, la Commune de Saly Portudal a décidé de se doter d’infrastructures fonctionnelles. Le financement du projet est inscrit dans le Budget 2022. La Mairie a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour le paiement au titre du marché relatif aux travaux d’adduction d’eau de la commune de Saly Portudal. 3. La Commune de Saly Portudalsollicite à cet effet des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’adduction d’eau de la commune de Saly Portudal. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte tel que défini dans le Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Maire de la commune de Saly Portudal Monsieur Ousmane GUEYE, tél.: 33957 58 76 / 76555 84 19, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE» tous les jours ouvrables de9 heures à 13 heuresle matin et de15 heures à 17 heuresl’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : Une visite de site obligatoire est prévue le mardi 14 juin 2022 et sera sanctionnée par une attestation de visite. Capacités financières: · Les soumissionnaires devront fournir une attestation de ligne de créditsd’un montant minimum de 10000 000 (dix millions) de francs CFA délivrée par une banque (ou institution financière) agréée ; · Ils devront produire les états financiers certifiés des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021)par un expert-comptable agréé. Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années (2019, 2020, 2021) doit être au moins égal à 47 000 000 (quarante sept millions) de francs CFA. Capacités techniques et expériences a) Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins d’un (01) ouvrage de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) avec une valeur minimum de24000000 (vingt quatre millions) de francs CFA. Pour cela, ils devront fournir des attestations ou certificats de bonne exécution délivrés par les maîtres d’ouvrages. b) Disposer du personnel clé suivant: · Le Directeur des travaux devra justifier d’au moins cinq (05) années d’expérience, devra être un ingénieur en génie civil ou équivalent et avoir réalisé deux (02) projets similaires ; · Le conducteur de travaux devra justifier d’au moins cinq (05) années d’expériences et devra être un technicien supérieur en génie civil ou équivalentet avoir réalisé un (01) projet similaire ; Le soumissionnaire devra fournir les CV et les diplômes légalisés de ses ressources humaines. Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées. c) Disposer du matériel nécessaire (voir le DAO pour les informations détaillées) d) Disposer du personnel nécessaire (voir le DAO pour les informations détaillées) e) Proposer un délai maximum decent vingt (120) jours. N.B: Seuls les états financiers certifiés par un expert-comptable ou comptable agréé et attestations de travaux réalisés signées par des maîtres d’ouvrages seront acceptés. L’autorité contractante peut demander tous autres documents prouvant l’authenticité des critères énumérés ci-dessus. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE », contre un paiement non remboursable deFCFA 30 000.La méthode de paiement serapar espèces.Le dossier d’appel d’offres sera remis en mains propres ou adressé par courrier express. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, Avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le21 juin 2022 à 10 H 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibérations de la Mairie de Saly Portudal le même jour à 10 heures 00 minutes.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission délivrée par une banque ou un organisme financier agrée par le Ministère des Finances et du Budget et qui devra rester valide118 joursà compter de la date limite de soumission des offres et être d’un montant de 500000 (cinq cent mille) francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de90 joursà compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_029 - Acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d'éclairage public pour la commune de Saly Portu...
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 07/06/2022 DATE LIMITE: 21/06/2022 RÉFÉRENCE: F_csalyp_029 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis de la DRPCO – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte N° F-005/DRPCO/2022 relative à l’acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d’éclairage public de la commune de Saly Portudal (Relance) 1. Cet Avis de DRPCO fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N° 8590 du 06 janvier 2022. 2. La Commune de Saly Portudal a obtenu des fonds dans le cadre de son Budget au titre de la gestion 2022 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements relatifs à l’acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d’éclairage public de la commune de Saly Portudal (Relance). 3. La commune de Saly Portudal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d’éclairage public de la commune de Saly Portudal (Relance). 4. La passation du Marché sera conduite par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) telle que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Maire de la commune de Saly Portudal Monsieur Ousmane GUEYE, tél.: 33957 58 76 / 76555 84 19, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance des documents de DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE, tous les jours ouvrables de 9 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sontspécifiées de la manière suivante : - Capacité financière: le candidat doit fournir ses états financiers certifiés par un expert-comptable agrée des trois (03) derniers exercices (2019, 2020, 2021) ; - Capacité techniqueet expérience: avoir réalisé au cours des trois dernières années (2019, 2020, 2021), au moins un marché de nature et de complexité similaire. Joindre l’attestation de bonne exécution de l’administration ou structure ayant bénéficié de cette prestation et la copie du marché exécuté avec PV de réception. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE contre un paiement non remboursable de trente mille (30000) FCFA. Le mode de paiement sera en espèces. Le dossier d’appel d’offres sera remis sur place ou par courrier électronique. Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le 21 juin 2022 à 10 Heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibérations de la Mairie le même jour à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après expiration de la validité de l’offre délivrée par une institution financière agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant dequatre cent mille (400000) francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_csalyp_027 - Travaux de réalisation de l'étanchéité, du carrelage de la dalle et du mur de clôture des deux logements commandants
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 18/05/2022 DATE LIMITE: 25/05/2022 RÉFÉRENCE: T_csalyp_027 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_005 - Acquisition de pièces ou matériels de rechange pour véhicules
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 18/05/2022 DATE LIMITE: 25/05/2022 RÉFÉRENCE: F_csalyp_005 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_csalyp_001 - Travaux d'extension du réseau électrique de la commune de Saly Portudal
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 13/05/2022 DATE LIMITE: 13/06/2022 RÉFÉRENCE: T_csalyp_001 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal Appel d’Offres Ouvert n° T-004/AOO/2022 pour les travaux d’extension du réseau électrique de la commune de Saly Portudal. 1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien n° 8590 du 06 janvier 2022. 2. Dans le cadre de son programme d’investissement, la Commune de Saly Portudal a décidé de se doter d’infrastructures fonctionnelles. Le financement du projet est inscrit dans le Budget 2022. La Mairie a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour le paiement au titre du marché relatif aux travaux d’extension du réseau électrique de la commune de Saly Portudal. 3. La Commune de Saly Portudalsollicite à cet effet des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’extension du réseau électrique de la commune de Saly Portudal. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Maire de la commune de Saly Portudal Monsieur Ousmane GUEYE, tél.: 33957 58 76 / 76555 84 19, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE» tous les jours ouvrables de9 heures à 13 heuresle matin et de15 heures à 17 heuresl’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : Une visite de site est obligatoire et est sanctionnée par une attestation de visite. Capacités financières: · Les soumissionnaires devront fournir une attestation de ligne de créditsd’un montant minimum de 30000 000 (trente millions) de francs CFA délivrée par une banque (ou institution financière) agréée ; · Ils devront produire les états financiers certifiés des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021)par un expert-comptable agréé. Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années (2019, 2020, 2021) doit être au moins égal à 160 000 000 (cent soixante millions) de francs CFA. Capacités techniques et expériences a) Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins d’un (01) ouvrage de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) avec une valeur minimum de80000000 (quatre vingt millions) de francs CFA. Pour cela, ils devront fournir des attestations ou certificats de bonne exécution délivrés par les maîtres d’ouvrages. b) Disposer du personnel clé suivant: · Le Directeur des travaux devra justifier d’au moins cinq (05) années d’expérience, devra être un ingénieur en électromécanique ou équivalent et avoir réalisé deux (02) projets similaires ; · Le conducteur de travaux devra justifier d’au moins cinq (05) années d’expériences et devra être un technicien supérieur en électricité, électromécanique ou équivalentet avoir réalisé un (01) projet similaire ; · Un Ingénieur topographe, géomètre ou équivalent ayant, au moins cinq (05) ans d’expérience générale pour des travaux de nature et de volume similaire. Le soumissionnaire devra fournir les CV et les diplômes légalisés de ses ressources humaines. Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées. c) Disposer du matériel nécessaire (voir le DAO pour les informations détaillées) d) Disposer du personnel nécessaire (voir le DAO pour les informations détaillées) e) Proposer un délai maximum decent vingt (120) jours. N.B: Seuls les états financiers certifiés par un expert-comptable ou comptable agréé et attestations de travaux réalisés signées par des maîtres d’ouvrages seront acceptés. L’autorité contractante peut demander tous autres documents prouvant l’authenticité des critères énumérés ci-dessus. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE », contre un paiement non remboursable deFCFA 30 000.La méthode de paiement serapar espèces.Le dossier d’appel d’offres sera remis en mains propres ou adressé par courrier express. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, Avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le13 juin 2022 à 10 H 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibérations de la Mairie de Saly Portudal le même jour à 10 heures 00 minutes.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission délivrée par une banque ou un organisme financier agrée par le Ministère des Finances et du Budget et qui devra rester valide118 joursà compter de la date limite de soumission des offres et être d’un montant de 2 500000 (deux million cinq cent mille) francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de90 joursà compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_028 - Acquisition de denrées alimentaires
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 07/04/2022 DATE LIMITE: 14/04/2022 RÉFÉRENCE: F_csalyp_028 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_csalyp_015 - Travaux de peinture des locaux de l'hôtel de ville
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 14/02/2022 DATE LIMITE: 21/02/2022 RÉFÉRENCE: T_csalyp_015 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_csalyp_026 - Travaux de construction de six (06) salles de classes et de mur de clôture Lot 1 : construction de six (06) salles de classes...
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 14/02/2022 DATE LIMITE: 17/03/2022 RÉFÉRENCE: T_csalyp_026 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal Appel d’Offres Ouvert n° T-002/AOO/2022 pour les travaux de construction de six (06) salles de classes et de mur de clôture dans la commune de Saly Portudal. 1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien n° 8590 du 06 janvier 2022. 2. Dans le cadre de son programme d’investissement, la Commune de Saly Portudal a décidé de se doter d’infrastructures fonctionnelles. Le financement du projet est inscrit dans le Budget 2022. La Mairie a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour le paiement au titre du marché relatif aux travaux de construction de six (06) salles de classes et de mur de clôture dans la commune de Saly Portudal. 3. La Commune de Saly Portudalsollicite à cet effet des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de six (06) salles de classes et de mur de clôture dans la commune de Saly Portudal. Les travaux sont répartis endeux (02) lots : Ø Lot 1 : Travaux de construction de six (06) salles de classes Ø Lot 2 : Travaux de construction de mur de clôture 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Maire de la commune de Saly Portudal Monsieur Ousmane GUEYE, tél.: 33957 58 76 / 76555 84 19, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE» tous les jours ouvrables de9 heures à 13 heuresle matin et de15 heures à 17 heuresl’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : Capacités financières: · Les soumissionnaires devront fournir une attestation de ligne de créditsd’un montant minimum de 27000 000 (vingt sept millions) de francs CFA pour le lot 1 et de 4000 000 (quatre millions) pour le lot 2 délivrée par une banque (ou institution financière) agréée ; · Ils devront produire les états financiers certifiés des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020)par un expert-comptable agréé. Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années (2018, 2019, 2020) doit être au moins égal à 130 000 000 (cent trente millions) de francs CFA pour le lot 1 et 20 000 000 (vingt millions) de francs CFA pour le lot 2. Capacités techniques et expériences a) Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins d’un (01) ouvrage de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) avec une valeur minimum de64000000 (soixante quatre millions) de francs CFA pour le lot 1 et 10 000 000 (dix millions) de francs CFA pour le lot 2. Pour cela, ils devront fournir des attestations ou certificats de bonne exécution délivrés par les maîtres d’ouvrages. b) Disposer du personnel clé suivant: · Le Directeur des travaux devra justifier d’au moins dix (10) années d’expérience, devra être un ingénieur en génie civil ou équivalent et avoir réalisé deux (02) projets similairesdont un (01) en tant que Directeur des travaux ; · Le conducteur de travaux devra justifier d’au moins cinq (05) années d’expériences et devra être un technicien supérieur en génie civil ou équivalentet avoir réalisé un (01) projet similaireen tant que conducteur des travaux ; · Trois chefs de chantier avec, pour chacun, au moins cinq (05) ans d’expérience en matière de travaux et avoir réalisé un (01) projet similaire. Le soumissionnaire devra fournir les CV et les diplômes légalisés de ses ressources humaines. Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées. c) Disposer du matériel nécessaire (voir le DAO pour les informations détaillées) d) Disposer du personnel nécessaire (voir le DAO pour les informations détaillées) e) Proposer un délai maximum de240jours pour le lot 1 et 90jours pour le lot 2. N.B: Seuls les états financiers certifiés par un expert-comptable ou comptable agréé et attestations de travaux réalisés signées par des maîtres d’ouvrages seront acceptés. L’autorité contractante peut demander tous autres documents prouvant l’authenticité des critères énumérés ci-dessus. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE », contre un paiement non remboursable deF CFA 30 000.La méthode de paiement serapar espèces.Le dossier d’appel d’offres sera remis en mains propres ou adressé par courrier express. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, Avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le17 mars 2022 à 10 H 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibération de la Mairie de Saly Portudal le même jour à 10 heures 00 minutes.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission délivrée par une banque ou un organisme financier agrée par le Ministère des Finances et du Budget et qui devra rester valide118 joursà compter de la date limite de soumission des offres et être d’un montant deF CFA 1 500000 pour le lot 1 et F CFA 250 000 pour le lot 2. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de90 joursà compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_csalyp_020 - Travaux d'aménagement de Points de Regroupement Normalisés (PRN)
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 14/02/2022 DATE LIMITE: 21/02/2022 RÉFÉRENCE: T_csalyp_020 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_csalyp_006 - Acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d'éclairage public pour la commune de Saly Portu...
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 14/02/2022 DATE LIMITE: 28/02/2022 RÉFÉRENCE: F_csalyp_006 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis de la DRPCO – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte N° F-001/DRPCO/2022 relative à l’acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d’éclairage public de la commune de Saly Portudal 1. Cet Avis de DRPCO fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N° 8590 du 06 janvier 2022. 2. La Commune de Saly Portudal a obtenu des fonds dans le cadre de son Budget au titre de la gestion 2022 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements relatifs à l’acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d’éclairage public de la commune de Saly Portudal. 3. La commune de Saly Portudal sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de pièces ou matériels de rechange pour la maintenance du réseau d’éclairage public de la commune de Saly Portudal. 4. La passation du Marché sera conduite par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) telle que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Maire de la commune de Saly Portudal Monsieur Ousmane GUEYE, tél.: 33957 58 76 / 76555 84 19, email: celluledesmarchessaly@gmail.com et prendre connaissance des documents de DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE, tous les jours ouvrables de 9 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après-midi. N.B. : Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sontspécifiées de la manière suivante : - Capacité financière: le candidat doit fournir ses états financiers certifiés par un expert-comptable agrée des trois (03) derniers exercices (2018, 2019, 2020) ; - Capacité techniqueet expérience: avoir réalisé au cours des trois dernières années (2019, 2020, 2021), au moins un marché de nature et de complexité similaire pour chaque lot. Joindre l’attestation de bonne exécution de l’administration ou structure ayant bénéficié de cette prestation et la copie du marché exécuté avec PV de réception. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Mairie de Saly Portudal, avenue Serigne Malick NDIAYE contre un paiement non remboursable de trente mille (30000) FCFA. Le mode de paiement sera en espèces. Le dossier d’appel d’offres sera remis sur place ou par courrier électronique. Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Saly Portudal, Bureau des marchés, avenue Serigne Malick NDIAYE au plus tard le 28 février 2022 à 10 Heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibérations de la Mairie le même jour à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après expiration de la validité de l’offre délivrée par une institution financière agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant dequatre cent mille (400000) francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal