Tenders Explorer
Browse business opportunities in Senegal
F_CHLM_032 - acquisition de mobilier administratif(exclusivement du mobilier: armoire, chaise ,table de bureau, fauteuil président.)
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune des HLM PUBLIÉ LE: 30/01/2026 DATE LIMITE: 13/02/2026 RÉFÉRENCE: F_CHLM_032 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CHLM_008 - achat de kits Ramadan
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune des HLM PUBLIÉ LE: 28/01/2026 DATE LIMITE: 06/02/2026 RÉFÉRENCE: F_CHLM_008 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
Aménagement des trottoirs en pavé
Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune des HLM Avis d'Appel d'Offres n°T_CHLM_001 Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la publication de l’avis general de passation de marché public à la date du 04 Janvier 2024 dans le portail de la DCMP 2. La Commune des HLM a prévu, dans son budget d’investissement 2024, des crédits du PACASEN afin de financer le projet de pavage de certaines rues, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché n° T_CHLM_001/2024. 3. La Commune des HLM sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’Aménagement des Trottoirs et espaces publiques en pavé. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Commune des HLM – Madame NDOYE-Tél : 77 633 04 82 /77631 76 77/ 77 722 25 24– email : marchespublicscommundeshlm@gmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse mentionnée ci-après aux jours ouvrables de 09 heures à 17 heures : Commune des HLM – Avenue Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sur la Corniche prés du centre de Santé des HLM.
F_CHLM_029 - acquisition de matériels de transport(relance du marche N°F_CHLM_016)
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune des HLM PUBLIÉ LE: 13/11/2024 DATE LIMITE: 17/12/2024 RÉFÉRENCE: F_CHLM_029 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel public à concurrence COMMUNE DES HLM F_CHLM_029 1.Cet Avis d’Appel public à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 04 janvier 2024dans le journal dans le portail des marchés publics 2.La Commune des HLM a obtenudes crédits du budget 2024et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marchépour l'acquisition de matériels de transport en 02 LOTS: Lot01: une (1) ; Voiture du Maire Lot02: une (1) ; Pick Updouble cabine La Commune des HLMsollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels de transport en 02 LOTS:Lot01: une (1) ; Voiture du Maire et Lot 02: une (1) ; Pick Updouble cabine 3.La passation du marché sera conduite par Appel d’offre ouvert tel que définie dans le Code des Marchés publics,et ouverte à tous les candidats éligibles. 4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat MunicipalMadame NDOYE(77633 04 82/ 77722 25 24/77631 76 77) et prendre connaissance des documents d’Appel public à concurrence à l’adresse mentionnée ci-après: Commune des HLM, Avenue Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sur la Corniche près du centre de Santé des HLM --Téléphone: (+221) 33825 70 87/77 722 25 24 -mail: marchespublicscommundeshlm@gmail.com 5.Les exigences en matière de qualification sont: ØLe soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années (2021, 2022, 2023) au moins égal à Quatre-vingt Dix millions(90 000 000) Francs CFA, pour chacun des 02 lots. Les états financiers doivent être certifiés par un expert-comptable membre de l’ONECCA ou un organisme assimilé. ØCapacité technique et expérience: le candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après: Disposer d’un service de maintenance et pièces détachées pour les modèles proposés. ØLe candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : expérience dans le domaine: avoir déjà réalisé deux (02) marchés de même naturedurant les cinq (05) dernières années (2019, 2018, 2021, 2022et 2023) avec un montant minimum de 20.000.000 pour chacun des deux lots. 6.Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier de demande de renseignement et de prix, tous les jours ouvrables de 9h à 15h contre un paiement non remboursable de Cinquante mille (50000) FCFA, à l’adresse mentionnée ci-après: Commune des HLM, Avenue Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sur la Corniche près du centre de Santé des HLM 7.Les offres devront être soumises au plus tard le 17 decembre 2024 à 10 heures 30 mnà l’adresse ci-après: Commune deS HLM, Avenue Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sur la Corniche près du centre de Santé des HLM – Bureau du secrétaire municipal. 8.Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants à l’adresse ci-après : Communedes HLM, Avenue Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sur la Corniche près du centre de Santé des HLM – Bureau du secrétaire municipal, le 17 decembre 2024 à 10 heures 30 mn 9.Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. lagarantie de soumission n’est pas requise Le Maire Moustapha DIOP Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CHLM_001 - aménagement des trottoirs en pavé
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune des HLM PUBLIÉ LE: 25/04/2024 DATE LIMITE: 10/05/2024 RÉFÉRENCE: T_CHLM_001 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune des HLM Avis d'Appel d'Offres n°T_CHLM_001 Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la publication de l’avis general de passation de marché public à la date du 04 Janvier 2024 dans le portail de la DCMP 2. La Commune des HLM a prévu, dans son budget d’investissement 2024, des crédits du PACASEN afin de financer le projet de pavage de certaines rues, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché n° T_CHLM_001/2024. 3. La Commune des HLM sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’Aménagement des Trottoirs et espaces publiques en pavé. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Commune des HLM – Madame NDOYE-Tél : 77 633 04 82 /77631 76 77/ 77 722 25 24– email : marchespublicscommundeshlm@gmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse mentionnée ci-après aux jours ouvrables de 09 heures à 17 heures : Commune des HLM – Avenue Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sur la Corniche prés du centre de Santé des HLM. 5. Les exigences en matière de qualifications sont : a) Expérience générale. Avoir une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation de travaux de construction ou de génie civil, au cours des cinq (05) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des offres. b) Avoir une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d’au moins deux (02) marchés d’envergure et de complexité similaires au cours des cinq (05) dernières années ( 2019- 2023) avec une valeur minimale de soixante dix millions (70 000 000) FCFA ; c) Le montant minimum de liquidités ou facilités de crédit net de tous les autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de quarante cinq millions (45 000 000) F CFA. d) Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années (2021, 2023, 2023) au moins égal à deux cent millions (200 000 000) F CFA Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié par un organisme ou un Expert comptable agréé par l’ONECCA des trois derniers exercices (2021, 2023, 2023). Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : l'assistante du Secretaire Municipal de la commune des HLM, Madame NDOYE-Tél : 77 633 04 82/77 631 76 77 / 77 722 25 24 contre un paiement non remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA. La méthode de paiement sera par espèce. 7. Les offres devront être soumises à la Commune des HLM, auprès de l’assistante du Secrétaire Municipale, Madame NDOYE-Tél : 77 633 04 82/77 631 76 77 / 77 722 25 24 au plus tard le 09 mai 2024 à 10 heures 00 mn. Les offres seront ouvertes à 10 heures 30 minutes en présence des représentants des candidats présents dans la salle de délibération de l’Hôtel de Ville de la Commune des HLM. 8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission dont le montant est un million cinq cent mille (1 500 000) Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
Acquisition de matériels de transport(relance du marche N°F_CHLM_016)
Avis d’Appel public à concurrence COMMUNE DES HLM F_CHLM_029 1.Cet Avis d’Appel public à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 04 janvier 2024 dans le journal dans le portail des marchés publics 2.La Commune des HLM a obtenudes crédits du budget 2024et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marchépour l' acquisition de matériels de transport en 02 LOTS: Lot01: une (1) ; Voiture du Maire Lot02: une (1) ; Pick Updouble cabine La Commune des HLM sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’ acquisition de matériels de transport en 02 LOTS:Lot01: une (1) ; Voiture du Maire et Lot 02: une (1) ; Pick Updouble cabine 3.La passation du marché sera conduite par Appel d’offre ouvert tel que définie dans le Code des Marchés publics , et ouverte à tous les candidats éligibles. 4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat Municipal Madame NDOYE ( 77633 04 82 / 77722 25 24 / 77631 76 77 ) et prendre connaissance des documents d’Appel public à concurrence à l’adresse mentionnée ci-après: Commune des HLM , Avenue Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sur la Corniche près du centre de Santé des HLM -- Téléphone : (+221) 33825 70 87/77 722 25 24 - mail : marchespublicscommundeshlm@gmail.com