Tenders Explorer
Browse business opportunities in Senegal
F_DATl_003/2026 - FOURNITURE D'ELECTROPOMPES POUR EAU DE MER
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) PUBLIÉ LE: 10/04/2026 DATE LIMITE: 12/05/2026 RÉFÉRENCE: F_DATl_003/2026 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But – Une Foi Ministère de l’Industrie et du Commerce ………………………………………… SONACOS SA AVIS D’APPEL D’OFFRES – CAS SANS PRE QUALIFICATION F_DATL_003/2026 FOURNITURE D’ELECTROPOMPES POUR EAU DE MER 1. Cette demande de renseignements et de prix à compétition ouverte, fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le « Soleil » numéro 16686 du 16 janvier 2026 2. La SONACOS SA a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la gestion 2026 des Marchés de fourniture d’électropompes pour eau de mer. 3. La SONACOS sollicite des offres, sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualification requis pour fournir : ⦁ Lot unique : Fourniture d’électropompes pour eau de mer 4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert telle que définie dans le code des marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SONACOS SA et prendre connaissance des documents de consultation à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. 6. Les exigences en matière de qualification sont : ⦁ Capacité financière ⦁ Le candidat doit disposer d’une attestation de ligne de crédits d’une valeur de : ⦁ Lot unique : Fourniture d’électropompes pour eau de mer : 25 000 000 F CFA ⦁ Le candidat doit fournir les états financiers des trois (03) dernières années 2022, 2023 et 2024 dûment certifiés par un Expert-comptable ou cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé. Avec un chiffre d’affaires moyen annuel de : ⦁ Lot unique : Fourniture d’électropompes pour eau de mer : 150 000 000 F CFA ⦁ Le candidat fournira les attestations de IPRES, CAISSE DE SECURITE SOCIALE, INSPECTION DU TRAVAIL au 31 Décembre 2025, un quitus fiscal, un quitus ARCOP, la charte de transparence, le NINEA& RC et la version originale de la garantie de soumission. Les documents (originaux ou pièces légalisées) seront produits de préférence à la soumission et au plus tard avant l’attribution provisoire du marché. ⦁ Le candidat doit fournir la version originale de la garantie de soumission ⦁ Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique par : ⦁ Une réalisation durant les cinq dernières années (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) au moins d’un marché de nature et de taille similaire. A cet égard, le candidat devra apporter les copies des marchés réalisés ou des certificats de service fait. ⦁ La fourniture de preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation de haute qualité et de sécurité. ⦁ Joindre les copies des marchés exécutés avec attestation de services faits y afférent ou la copie du PV de réception. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier, auprès du Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00, contre une présentation d’un bordereau de versement validé par la banque d’un montant de trente (30.000) milles francs CFA versé dans le compte de SONACOS SA suivant SN04801001000100413301 19 ouvert à La Banque Agricole. 8. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, tous les jours ouvrables de 09h 00 mn à 16 h au plus tard le 12/05/2026 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées et seront renvoyées aux candidats sans avoir été ouvertes. Les offres seront ouvertes le 12/05/2026 à 10 heures 00 minute, en présence des représentants des candidats qui le souhaitent à la salle Académie au 3è étage, Siège de la Sonacos SA sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : ⦁ Lot unique : Fourniture d’électropompes pour eau de mer : 1 000 000 F CFA 10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. 11. Les garanties de soumission devront demeurer valides 28 jours après la validité des offres. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DATl_022/2026 - FOURNITURE ET POSE D'UN REFROIDISSEUR D’EAU (CHILLER AIR-COOLED)
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) PUBLIÉ LE: 10/04/2026 DATE LIMITE: 27/04/2026 RÉFÉRENCE: F_DATl_022/2026 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But – Une Foi Ministère de l’Industrie et du Commerce ………………………………………… SONACOS SA AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPCO) F_DATL_022/2026 FOURNITURE ET POSE D’UN REFROIDISSEUR D’EAU (CHILLER AIR-COOLED) 1. Cette demande de renseignements et de prix à compétition ouverte, fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le « Soleil » numéro 16686 du 16 janvier 2026 2. La SONACOS SA a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la gestion 2026 des Marchés de fourniture et pose d’un refroidisseur d’eau (chiller air-cooled). 3. La SONACOS sollicite des offres, sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualification requis pour fournir : ⦁ Lot unique : Fourniture et pose d’un refroidisseur d’eau (chiller air-cooled). 4. La passation du marché sera conduite par une demande de renseignement et de prix à compétition ouverte telle que définie dans le code des marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SONACOS SA et prendre connaissance des documents de consultation à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. 6. Les exigences en matière de qualification sont : ⦁ Capacité financière ⦁ Le candidat doit disposer d’une attestation de ligne de crédits d’une valeur de : ⦁ Lot unique : 13 750 000 F CFA ⦁ Le candidat doit fournir les états financiers des trois (03) dernières années 2022, 2023 et 2024 dûment certifiés par un Expert-comptable ou cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé. Avec un chiffre d’affaires moyen annuel de : ⦁ Lot unique : 82 500 000 F CFA ⦁ Le candidat fournira les attestations de IPRES, CAISSE DE SECURITE SOCIALE, INSPECTION DU TRAVAIL au 31 Décembre 2025, un quitus fiscal, un quitus ARCOP, la charte de transparence, le NINEA& RC et la version originale de la garantie de soumission. Les documents (originaux ou pièces légalisées) seront produits de préférence à la soumission et au plus tard avant l’attribution provisoire du marché. ⦁ Le candidat doit fournir la version originale de la garantie de soumission ⦁ Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique par : ⦁ Une réalisation durant les cinq dernières années (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) au moins d’un marché de nature et de taille similaire. A cet égard, le candidat devra apporter les copies des marchés réalisés ou des certificats de service fait. ⦁ La fourniture de preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation de haute qualité et de sécurité. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier, auprès du Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00, contre une présentation d’un bordereau de versement validé par la banque d’un montant de trente (30.000) milles francs CFA versé dans le compte de SONACOS SA suivant SN04801001000100413301 19 ouvert à La Banque Agricole. 8. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, tous les jours ouvrables de 09h 00 mn à 16 h au plus tard le 27/04/2026 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées et seront renvoyées aux candidats sans avoir été ouvertes. Les offres seront ouvertes le 27/04/2026 à 10 heures 00 minute, en présence des représentants des candidats qui le souhaitent à la salle Académie au 3è étage, Siège de la Sonacos SA sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : ⦁ Lot unique : 550 000 F CFA 10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. 11. Les garanties de soumission devront demeurer valides 28 jours après la validité des offres. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DATl_015/2026 - FOURNITURE DE CORDES
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) PUBLIÉ LE: 19/03/2026 DATE LIMITE: 07/04/2026 RÉFÉRENCE: F_DATl_015/2026 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_DEI_006/2026 - TRAVAUX DE RECHERCHE DE FUITE DANS LES RESERVOIRS DE STOCKAGE D’HUILE RES048, RES049 ET RES073
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) PUBLIÉ LE: 04/02/2026 DATE LIMITE: 06/03/2026 RÉFÉRENCE: T_DEI_006/2026 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
FOURNITURE DE BACHES
Consultations 2026 Plans de passations (717) Avis généraux ( 192 ) Appels d'offres (136) Avis d'attribution ( 171 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1454 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But – Une Foi Ministère de l’Industrie et du Commerce ................................................ SONACOS SA AVIS D’APPEL D’OFFRES – CAS SANS PRE QUALIFICATION F_DATL_010/2026 FOURNITURE DE BACHES 1. Cette demande de renseignements et de prix à compétition ouverte, fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le « Soleil » numéro 16686 du 16 janvier 2026 2. La SONACOS SA a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la gestion 2026 des Marchés de fourniture des bâches pour la protection des graines d’arachides de la SONACOS. 3. La SONACOS sollicite des offres, sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualification requis pour fournir : ⦁ Lot unique : Fourniture de bâches 4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert telle que définie dans le code des marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SONACOS SA et prendre connaissance des documents de consultation à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. 6. Les exigences en matière de qualification sont : ⦁ Capacité financière ⦁ Le candidat doit disposer d’une attestation de ligne de crédits d’une valeur de : ⦁ Lot unique : Fourniture de bâches : 45 000 000 F CFA ⦁ Le candidat doit fournir les états financiers des trois (03) dernières années 2022, 2023 et 2024 dûment certifiés par un Expert-comptable ou cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé. Avec un chiffre d’affaires moyen annuel de : ⦁ Lot unique : Fourniture de bâches : 270 000 000 F CFA ⦁ Le candidat fournira les attestations de IPRES, CAISSE DE SECURITE SOCIALE, INSPECTION DU TRAVAIL au 31 Décembre 2025, un quitus fiscal, un quitus ARCOP, la charte de transparence, le NINEA& RC et la version originale de la garantie de soumission. Les documents (originaux ou pièces légalisées) seront produits de préférence à la soumission et au plus tard avant l’attribution provisoire du marché. ⦁ Le candidat doit fournir la version originale de la garantie de soumission ⦁ Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique par : ⦁ Une réalisation durant les cinq dernières années (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) au moins d’un marché de nature et de taille similaire. A cet égard, le candidat devra apporter les copies des marchés réalisés ou des certificats de service fait. ⦁ La fourniture de preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation de haute qualité et de sécurité. ⦁ Joindre les copies des marchés exécutés avec attestation de services faits y afférent ou la copie du PV de réception. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier, auprès du Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00, contre une présentation d’un bordereau de versement validé par la banque d’un montant de trente (30.000) milles francs CFA versé dans le compte de SONACOS SA suivant SN04801001000100413301 19 ouvert à La Banque Agricole. 8. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, tous les jours ouvrables de 09h 00 mn à 16 h au plus tard le 15/04/2026 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées et seront renvoyées aux candidats sans avoir été ouvertes. Les offres seront ouvertes le 15/04/2026 à 10 heures 00 minute, en présence des représentants des candidats qui le souhaitent à la salle Académie au 3è étage, Siège de la Sonacos SA sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : ⦁ Lot unique : Fourniture de bâches : 1 800 000 F CFA 10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. 11. Les garanties de soumission devront demeurer valides 28 jours après la validité des offres. LE DIRECTEUR GENERAL Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
FOURNITURE, ASSISTANCE A L’INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN COMPRESSEUR D’AIR POUR LE SOUFFLAGE DE BOUTEILLES PET
Consultations 2026 Plans de passations (717) Avis généraux ( 192 ) Appels d'offres (136) Avis d'attribution ( 171 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But – Une Foi Ministère de l’Industrie et du Commerce ................................................ SONACOS SA AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPCO) F_DEI_008/2026 FOURNITURE, ASSISTANCE A L’INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN COMPRESSEUR D’AIR POUR LE SOUFFLAGE DE BOUTEILLES PET 1. Cette demande de renseignements et de prix à compétition ouverte, fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le « Soleil » numéro 16686 du 16 janvier 2026 2. La SONACOS SA a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la gestion 2026 des Marchés de fourniture, assistance à l’installation et mise en service d’un compresseur d’air pour le soufflage de bouteilles PET. 3. La SONACOS sollicite des offres, sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualification requis pour fournir : ⦁ Lot unique : Fourniture, assistance à l’installation et mise en service d’un compresseur d’air pour le soufflage de bouteilles PET. 4. La passation du marché sera conduite par une demande de renseignement et de prix à compétition ouverte telle que définie dans le code des marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SONACOS SA et prendre connaissance des documents de consultation à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. 6. Les exigences en matière de qualification sont : ⦁ Capacité financière ⦁ Le candidat doit disposer d’une attestation de ligne de crédits d’une valeur de : ⦁ Lot unique : 13 500 000 F CFA ⦁ Le candidat doit fournir les états financiers des trois (03) dernières années 2022, 2023 et 2024 dûment certifiés par un Expert-comptable ou cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé. Avec un chiffre d’affaires moyen annuel de : ⦁ Lot unique : 81 000 000 F CFA ⦁ Le candidat fournira les attestations de IPRES, CAISSE DE SECURITE SOCIALE, INSPECTION DU TRAVAIL au 31 Décembre 2025, un quitus fiscal, un quitus ARCOP, la charte de transparence, le NINEA& RC et la version originale de la garantie de soumission. Les documents (originaux ou pièces légalisées) seront produits de préférence à la soumission et au plus tard avant l’attribution provisoire du marché. ⦁ Le candidat doit fournir la version originale de la garantie de soumission ⦁ Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique par : ⦁ Une réalisation durant les cinq dernières années (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) au moins d’un marché de nature et de taille similaire. A cet égard, le candidat devra apporter les copies des marchés réalisés ou des certificats de service fait. ⦁ La fourniture de preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation de haute qualité et de sécurité. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier, auprès du Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00, contre une présentation d’un bordereau de versement validé par la banque d’un montant de trente (30.000) milles francs CFA versé dans le compte de SONACOS SA suivant SN04801001000100413301 19 ouvert à La Banque Agricole. 8. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, tous les jours ouvrables de 09h 00 mn à 16 h au plus tard le 23/03/2026 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées et seront renvoyées aux candidats sans avoir été ouvertes. Les offres seront ouvertes le 23/03/2026 à 10 heures 00 minute, en présence des représentants des candidats qui le souhaitent à la salle Académie au 3è étage, Siège de la Sonacos SA sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : ⦁ Lot unique : 540 000 F CFA 10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. 11. Les garanties de soumission devront demeurer valides 28 jours après la validité des offre Le Directeur Général Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
FOURNITURE, ASSISTANCE A L’INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN COMPRESSEUR D’AIR POUR LE SOUFFLAGE DE BOUTEILLES PET
Consultations 2026 Plans de passations (703) Avis généraux ( 191 ) Appels d'offres (128) Avis d'attribution ( 158 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But – Une Foi Ministère de l’Industrie et du Commerce ………………………………………… SONACOS SA AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPCO) F_DEI_008/2026 FOURNITURE, ASSISTANCE A L’INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN COMPRESSEUR D’AIR POUR LE SOUFFLAGE DE BOUTEILLES PET 1. Cette demande de renseignements et de prix à compétition ouverte, fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le « Soleil » numéro 16686 du 16 janvier 2026 2. La SONACOS SA a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la gestion 2026 des Marchés de fourniture, assistance à l’installation et mise en service d’un compresseur d’air pour le soufflage de bouteilles PET. 3. La SONACOS sollicite des offres, sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualification requis pour fournir : ⦁ Lot unique : Fourniture, assistance à l’installation et mise en service d’un compresseur d’air pour le soufflage de bouteilles PET. 4. La passation du marché sera conduite par une demande de renseignement et de prix à compétition ouverte telle que définie dans le code des marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SONACOS SA et prendre connaissance des documents de consultation à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. 6. Les exigences en matière de qualification sont : ⦁ Capacité financière ⦁ Le candidat doit disposer d’une attestation de ligne de crédits d’une valeur de : ⦁ Lot unique : 13 500 000 F CFA ⦁ Le candidat doit fournir les états financiers des trois (03) dernières années 2022, 2023 et 2024 dûment certifiés par un Expert-comptable ou cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé. Avec un chiffre d’affaires moyen annuel de : ⦁ Lot unique : 81 000 000 F CFA ⦁ Le candidat fournira les attestations de IPRES, CAISSE DE SECURITE SOCIALE, INSPECTION DU TRAVAIL au 31 Décembre 2025, un quitus fiscal, un quitus ARCOP, la charte de transparence, le NINEA& RC et la version originale de la garantie de soumission. Les documents (originaux ou pièces légalisées) seront produits de préférence à la soumission et au plus tard avant l’attribution provisoire du marché. ⦁ Le candidat doit fournir la version originale de la garantie de soumission ⦁ Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique par : ⦁ Une réalisation durant les cinq dernières années (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) au moins d’un marché de nature et de taille similaire. A cet égard, le candidat devra apporter les copies des marchés réalisés ou des certificats de service fait. ⦁ La fourniture de preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation de haute qualité et de sécurité. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier, auprès du Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00, contre une présentation d’un bordereau de versement validé par la banque d’un montant de trente (30.000) milles francs CFA versé dans le compte de SONACOS SA suivant SN04801001000100413301 19 ouvert à La Banque Agricole. 8. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Approvisionnements, du Transit et de la Logistique sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, tous les jours ouvrables de 09h 00 mn à 16 h au plus tard le 23/03/2026 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées et seront renvoyées aux candidats sans avoir été ouvertes. Les offres seront ouvertes le 23/03/2026 à 10 heures 00 minute, en présence des représentants des candidats qui le souhaitent à la salle Académie au 3è étage, Siège de la Sonacos SA sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : ⦁ Lot unique : 540 000 F CFA 10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. 11. Les garanties de soumission devront demeurer valides 28 jours après la validité des offre Le Directeur Général Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_DEI_078/2025 - Travaux de démontage, de transfert et dinstallation dune chaufferie
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) SECTEUR: Travaux de construction ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: T_DEI_078/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 06/11/2025 DATE LIMITE: 20/11/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte OBJET: Travaux de démontage, de transfert et dinstallation dune chaufferie
F_DATl_009/2025 - Fourniture d'ordinateur
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Matériel informatique et fournitures de bureau ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_DATl_009/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 22/08/2025 DATE LIMITE: 17/03/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte OBJET: Fourniture d'ordinateur
T_DEI_036/2025 - Travaux de terrassement et daménagement de seccos et de construction de bureaux pour le Centre de R
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) SECTEUR: Travaux de construction ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: T_DEI_036/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 12/08/2025 DATE LIMITE: 29/08/2025 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: Travaux de terrassement et daménagement de seccos et de construction de bureaux pour le Centre de Réception des graines coques arachide à Medina Yoro Foulah
T_DEI_007/2025 - Mise à niveau ligne Moyenne Tension de SEIL
TYPE: Avis de consultations ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) PUBLIÉ LE: 07/07/2025 DATE LIMITE: 24/02/2025 RÉFÉRENCE: T_DEI_007/2025 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (322) Avis d'attribution ( 444 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Electricité Texte de l'avis d'appel d'offres Avis de Demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) SONACOS SA 32-36 Rue Dr Calmette BP 639 Dakar N° T_DEI_007 1. Cette demande de renseignements et de prix à compétition ouverte, fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le « Soleil » numéro 16385 du 15 janvier 2025. 2. La SONACOS SA a obtenu dans le cadre du budget de fonctionnement, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la gestion 2025 des Marchés de travaux de Mise à niveau ligne Moyenne Tension de SEIL. 3. La SONACOS sollicite des offres, sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour : ⦁ Lot unique : travaux de mise à niveau de la ligne aérienne moyenne tension alimentant l’usine Sonacos Lyndiane, région de Kaolack 4. La passation du Marché sera conduite par demande de renseignements et de prix à compétition ouverte telle que définie dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Mr Samba Gadji, Directeur des Approvisionnement et du transit et prendre connaissance des documents de DRPCO à l’adresse mentionnée ci- du Secrétariat de la Direction des Approvisionnement et Transit sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. 6. Les exigences en matière de qualification sont : Capacité financière a. Disposer d’une attestation de ligne de crédits d’une valeur de : 16 225 000 F cfa Capacité financière, le candidat doit fournir les états financiers des trois (03) dernières années 2022, 2023 et 2024 dûment certifiés par un Expert-comptable ou cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé. Avec un chiffre d’affaires moyen annuel de : 97 350 000 F cfa. b. - Attestation de non faillite c. - Un quitus fiscal d. - Un quitus ARCOP e. - Une charte de transparence f. – NINEA & RC g. – la version originale de la garantie de soumission h. Le candidat fournira les attestations de IPRES, CAISSE DE SECURITE SOCIALE, INSPECTION DU TRAVAIL au 31 Décembre 2024. Les documents (originaux ou pièces légalisées) seront produits de préférence à la soumission et au plus tard avant l’attribution provisoire du marché. Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : a. La réalisation durant les cinq dernières années (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) au moins d’un (1) marché de nature et de taille similaires. A cet égard, le candidat devra apporter les copies des marchés réalisés ou des certificats de service fait. b. Le candidat doit avoir un service après-vente avec un personnel qualifié. Les cv du personnel technique doivent être fournis dans l’offre technique avec copies légalisées de leurs diplômes obtenus. c. Le Candidat doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation suivante : de haute qualité et de sécurité. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir, un dossier de demande de renseignement et de prix à compétition ouverte contre la somme de dix (30.000) milles francs CFA, en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Approvisionnement et Transit sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, téléphone +221 33 849 17 00 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. 8. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Approvisionnement et Transit sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar, tous les jours ouvrables de 09h 00 mn à 16 h au plus tard le 24/02/ 2025 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées et seront renvoyées aux candidats sans avoir été ouvertes. Les offres seront ouvertes le 24/02/ 2025 à 10 heures 00 minute, en présence des représentants des candidats qui le souhaitent à la salle Académie au 3è étage, Siège de la Sonacos SA sis au 32-36 rue Dr Calmette Dakar. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 649 000 f cfa. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DATl_023/2025 - Fourniture et Installation matériels et la mise en service de trois centrales photovoltaïques sur le
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_DATl_023/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 07/07/2025 DATE LIMITE: 07/08/2025 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: Fourniture et Installation matériels et la mise en service de trois centrales photovoltaïques sur les sites de la Sonacos de Diourbel, de Kaolack et de Kolda.
F_DATl_004/2025 - FOURNITURE DE CARTONS VIDES (12X1L ET 4X5L)
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_DATl_004/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 03/07/2025 DATE LIMITE: 18/04/2025 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: FOURNITURE DE CARTONS VIDES (12X1L ET 4X5L)
F_DATl_005/2025 - FOURNITURE DE PREFORME 1L ET 5L
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_DATl_005/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 03/07/2025 DATE LIMITE: 07/04/2025 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: FOURNITURE DE PREFORME 1L ET 5L
F_DATl_006/2025 - FOURNITURE DE MATIERE PEHD POUR SOUFFLAGE BIDON 20L
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_DATl_006/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 03/07/2025 DATE LIMITE: 07/04/2025 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: FOURNITURE DE MATIERE PEHD POUR SOUFFLAGE BIDON 20L
F_DATl_003/2025 - ACQUSITION ET INSTALLATION D'UN TRANSFORMATEUR DE 3000 KVA - SEIL
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_DATl_003/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 30/06/2025 DATE LIMITE: 03/03/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte OBJET: ACQUSITION ET INSTALLATION D'UN TRANSFORMATEUR DE 3000 KVA - SEIL
T_DEI_011/2025 - TRAVAUX DE CONFECTION DES GRILLES EN ACIER COURANT POUR DECORTICAGE
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) SECTEUR: Travaux de construction ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: T_DEI_011/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 24/02/2025 DATE LIMITE: 17/03/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: TRAVAUX DE CONFECTION DES GRILLES EN ACIER COURANT POUR DECORTICAGE
F_DATl_008/2025 - Fourniture de pièces de rechange pour le décorticage de la SEIB
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_DATl_008/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 24/02/2025 DATE LIMITE: 11/03/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: Fourniture de pièces de rechange pour le décorticage de la SEIB
F_DATl_002/2025 - FOURNITURE DE CABLES ELECTRIQUES
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_DATl_002/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 06/01/2025 DATE LIMITE: 21/01/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: FOURNITURE DE CABLES ELECTRIQUES
FOURNITURE DE SACS JUT POUR ANACARDE
Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification SONACOS SA 32-36 Rue Dr Calmette Dakar F_DAT_012/2023 FOURNITURE DE SACS DE JUTE POUR ANACARDE 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le «Soleil» numéro 15830 du 04 mars 2023. 2. SONACOS SA a obtenu dans le cadre de son budget sur fonds propres, afin de financer son budget de fonctionnement 2023 , et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché defourniture de sacs de jute pour conditionner de l’anacarde 3. SONACOS SA sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir: Lot unique: fourniture de sacs de jute pour conditionner de l’anacarde 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics , et ouvert à tous les candidats éligibles.