Explorateur de Marchés
Parcourez les opportunités d'affaires au Sénégal
Vous avez atteint votre limite de consultations gratuites
Passez à Pro pour un accès illimité à tous les détails des marchés.
T_CZ_006 - Construction de deux salles de classe et de mur de clôture à l'école ATABA TABAR
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 10/09/2018 DATE LIMITE: 25/09/2018 RÉFÉRENCE: T_CZ_006 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2018 DRPO N° : T_cz_006/2018/CZ Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte Commune de Ziguinchor Construction de deux salles de classe et de mur de clôture à l’école ATABA TABAR de Ziguinchor 1. Cet Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés modifié paru dans le journal Sud Quotidien N°7414 du jeudi 25 janvier 2018. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2018 des fonds pour le financement des travaux de construction de deux salles de classe et de mur de clôture de l’école ATABA TABAR, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° T_cz_006/2018/CZ. 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les dits travaux. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix Ouverte telle que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès des l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 6. Le soumissionnaire doit disposer: · D’un chiffre d’affaire attesté par des états financiers certifiés par un Commissaire au compte dument agréé, que la moyenne durant les trois (03) dernières années (2016, 2015 et 2014) doit être égale à 30000000 de francs Cfa. · Le prestataire doit au moins avoir exécuté un (01) marché similaire durant les trois (03) dernières années (2017, 2016 et 2015). · Il doit avoir un conducteur de travaux d’au moins 05 cinq années d’expériences et devra être un ingénieur ou un technicien supérieur en Génie Civil. · Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier : - Un poste à soudure; - Un groupe électrogène de 5 KVA au moins; - Du petit matériel (10 pelles, 10 pioches, 05 brouettes, 20 serre-joints, 5 truelles, 10 seaux de 5 litres, 02 fûts de 1000 litres); - Lot de matériel de sécurité. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier de la Demande de Renseignement et de Prix complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après pendant les heures ouvrable auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP :174; Tel: 33 991 74 06, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 25 000 F CFA en espèces pour contre remise de reçu à partir dulundi 10 septembre 2018. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 au plus tard le mardi 25 septembre 2018 à 16h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après au Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 le mardi 25 septembre 2018 à 16h00mn. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_CZ_017 - Désherbage des cimetières, rues et circuits de procession; élagage et recépage des rues
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 10/09/2018 DATE LIMITE: 25/09/2018 RÉFÉRENCE: S_CZ_017 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2018 DRPO N° : S_cz_018/2018/CZ Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte Commune de Ziguinchor Désherbage des cimetières, des rues et les circuits de procession et l’élagage des arbres de la Commune de Ziguinchor 1. Cet Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N°7414 du jeudi 25 janvier 2018. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2018 des fonds pour le financement du désherbage des cimetières, des rues et les circuits de procession et l’élagage des arbres des artères de la Commune, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° S_cz_018 /2018/CZ. 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres en cinq (05) lots sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution les prestations suivantes suivants: Lot N°I : Désherbage (intérieur et extérieur) et badigeonnage des Cimetières: Santhiaba ; Néma Kadior; Kenya; Kandialang (Kenya). Lot N°II: Désherbage (intérieur et extérieur) et badigeonnage des Cimetières: Belfort (Boulevard 54m); Tilène (quartier Tilène); Monuments aux morts; Naufragés DIOLA. Lot N°III: Désherbage des circuits de procession; élagage et badigeonnage des arbres des circuits de procession. Lot N°IV: Elagage des arbres sur certaines artères de la Commune Lot N°V: désherbage des artères dans la commune 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 /33 991 10 23 de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 6. Le prestataire doit disposer: ü d’un montant minimum de liquidité et ou de facilité de crédit net d’autres engagements contractuel de: Lot N° 1: 300000 francs Cfa Lot N° 2: 290000 francs Cfa Lot N° 3: 270000 francs Cfa Lot N° 4: 190 000 francs Cfa Lot N° 5: 200000 francs Cfa ü Le prestataire doit au moins avoir exécuté Un (01) marché similaire durant les trois (03) dernières années (2017, 2016 et 2015). ü Le matériel requis pour les prestations de chaque Lot: - Trente (30) coupe-coupe ; - Cinq (05) brouettes; - Trente (30) râteaux; - Trente (30) fourches; - Un (01) camion de 16m3 ou équivalent; - Autres matériels de sécurité (couvre nez, gants,…). 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de la Demande de Renseignement et de Prix complet auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06/ 33991 10 23, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 25 000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor pour contre remise de reçu à partir dulundi 10 septembre 2018. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 au plus tard le mardi 25 Septembre 2018 à 16h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après à la salle de réunion sise à l'Hôtel de Ville, BP : 174 le mardi 25 Septembre 2018 à 16h00mn. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CZ_020 - Acquisition de bicyclettes et de cyclomoteurs
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 06/08/2018 DATE LIMITE: 17/08/2018 RÉFÉRENCE: F_CZ_020 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CZ_025 - Construction d'une passerelle Coboda
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 28/03/2018 DATE LIMITE: 16/04/2018 RÉFÉRENCE: T_CZ_025 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CZ_008 - Habillement du personnel de la Mairie
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 28/03/2018 DATE LIMITE: 16/04/2018 RÉFÉRENCE: F_CZ_008 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CZ_010 - Curage canaux et caniveaux; entretien divers (réhabilitation canal agriculture)
TYPE: Avis de manifestation d'intérêt (AMI) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 17/03/2018 DATE LIMITE: 02/04/2018 RÉFÉRENCE: T_CZ_010 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Assainissement et enlèvement des ordures, Voiries et activités similaires Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2018 Avis DRPO N° : T_cz_010/2018/CZ Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte Curage des Canaux et Caniveaux de la Commune de Ziguinchor 1. Cet Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N°7414 du jeudi 25 janvier 2018. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2018 des fonds pour le financement des travaux de curage des canaux et caniveaux de la Commune et la réhabilitation du canal de l’agriculture, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° T_cz_010/2018/CZ. 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser le curage des canaux et caniveaux, reparti en quatre (04) lots. Ø Lot 1: Curage des canaux et caniveaux de Goumel, Djéfaye, Kandé, Santhiaba Tilène, Manguidéne et de Kandialang; Ø Lot 2: Curage des canaux et caniveaux de Néma, Kansahoudy, Boucotte Centre, Boucotte Est, Santhiaba, Boudody Escale; Ø Lot 3: Curage des canaux et caniveaux de Boucotte Est, Boucotte Ouest, Cobitèen, Soucoupapaye, Djiringho; Ø Lot 4: Réhabilitation du canal Agriculture. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics 2014 1212 du 22 Septembre 2014, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Souleymane SALL Secrétoaire municipal et responsable des marchés publics de la Commune de Ziguinchor, BP: 174 téléphone 33991 74 06 / 33991 10 23, 6. Les exigences en matière de qualifications sont: · Avoir réalisé deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années (2017, 2016, 2015, 2014 et 2013); · Une capacité financière ou une ligne de crédits au moins égale à 30% du montant de l’offre (pour chaque Lot); · D’un chiffre d’affaire attesté par des états financiers certifiés par un Commissaire au compte dument agréé, que la moyenne durant les trois (03) années (2016, 2015 et 2014) doit être égale à: Lot N° 1: 12 500000 francs Cfa Lot N° 2: 12 500000 francs Cfa Lot N° 3: 12 500000 francs Cfa Lot N° 4: 5 250000 francs Cfa · Matériel requis pour les (03) trois premiers Lots : - Deux (02) camions de 16 m3 au moins; - Un (01) chargeur; - Un (01) tractopelle; - Du petit matériel: (100 pelles bèches, 100 pelles carrées, 50 pioches, 50 brouettes); · Matériel requispour le quatrième (04) Lot : - Lot de petits matériels de constructiond’ouvrage génie civil ; · Autres matériels de sécurité. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir la Demande de Renseignement et de Prix auprès du Secrétariat de la Mairie de Ziguinchor, BP:174 téléphone 33991 74 06 / 33991 10 23 , moyennant le paiement d’un montant non remboursable de 25000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor contre remise de reçu à partir du samedi 17 mars 2018. Les offres doivent être remises à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), au plus tard le lundi 02 avril 2018 à 16h00mn précises ou elles seront ouvertes à 16h 00mn en en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_CZ_009 - Nettoiement voies et places publiques: Collecte, évacuation et gestion des ordures ménagères; entretien et nettoiement des locaux
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 17/03/2018 DATE LIMITE: 16/04/2018 RÉFÉRENCE: S_CZ_009 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2018 Avis d’Appel d’Offres (AA0) N° S_CZ_009/2018/CZ NETTOIEMENT VOIES ET PLACES: Collecte, Evacuation et gestion des Ordures ménagères des 36 quartiers de la Commune de Ziguinchor; entretien et nettoiement des bâtiments Communaux 1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N°7414 du jeudi 25 janvier 2018. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2018 des fonds pour le financement de la gestion des ordures ménagères de la Commune et le nettoiement des bâtiments Communaux, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché Collecte, Evacuation et Gestion des ordures ménagères des 36 quartiers de la Commune et le nettoiement des bâtiments communaux. 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres en trois (03) lots sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services suivants: Lot N° 1 Ø Collecte domiciliaire des ordures ménagèresdes 36 quartiers de la Commune vers la décharge finale; Ø Evacuation des dépôts de transits suivants: Marché Escale, marché St Maur, marché Néma, marché Tiléne, marché Banéto, quai de pêche, gare routière, Collège St Chales Lwanga, Lycée Peyrissac, Goumel poudrière, NémaII, vers la décharge Finale; Ø Eradication des dépôts sauvages créés dans la Commune. Lot N° 2: Terrassement périodique et gestion de la décharge finale; Lot N° 3: Entretien et nettoiement des bâtiments communaux; 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance du document d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après: Monsieur Souleymane SALL Secrétaire Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 email: majosie@hotmail.com de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 6. Le prestataire doit disposer: ü d’un montant minimum de liquidité et ou de facilité de crédit net d’autres engagements contractuel de: Lot N° 1: 10000000 francs Cfa Lot N° 2: 1300000 francs Cfa Lot N° 3: 1500000 francs Cfa ü D’un chiffre d’affaire attesté par des états financiers certifiés par un Commissaire au compte dument agré, que la moyenne durant les trois (03) années (2016, 2015 et 2014) doit être égale à: Lot N° 1: 195 000000 francs Cfa Lot N° 2: 30 000000 francs Cfa Lot N° 3: 45 000000 francs Cfa Le prestataire doit au moins avoir exécuté deux (02) marchés similaires durant les cinq (05) dernières années. Il doit aussi avoir le matériel requis pour: Lot N°1: - Deux (02) tracteurs plus bacs; - Trois (03) polybènes; - Trente (30) bacs à ordures d’au moins de 16m3; - Six (06) camions bènes ou six (06) bennes tasseuses; - Une pelle mécanique; - Du petit matériel (200 pelles bêches, 300 râteaux, 300 balais, 100 fourches, 100 brouettes); - Autres matériels de sécurité (couvre nez, chaussures de sécurités, panneaux de signalisations, gants ...). Lot N°2: - Un buldozer ou une pelle mécanique de grande puissance - Un tracto-pelle. Lot N°3: Avoir un personnel minimum requis pour l’exécution des prestations: - Nouvel Hôtel de Ville (Escale): 15 personnes - Recette Perception Municipale (RPM): 5 personnes - Ancien Hôtel de Ville; (Escale): 11 personnes - Services Techniques Communaux (Voirie): 4 personnes - Rond-point Jean Paul II. 5 personnes 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’Offres complet auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 25 000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor pour contre remise de reçu à partir dusamedi 17 mars 2018. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 au plus tard le lundi 16 avril 2018 à 16h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après à la salle de réunion sise à l'Hôtel de Ville, BP : 174 le lundi 16 avril 2018 à 16h00mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de: Lot 1: 2600000 francs Cfa Lot 2: 500000 francs Cfa Lot 3: 600000 francs Cfa La garantie de soumission reste valable pendant 28 jours à compter de la date d’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CZ_004 - Acquisition mobiliers de bureau, appareils de bureau et petits matériels de bureau
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 21/02/2018 DATE LIMITE: 08/03/2018 RÉFÉRENCE: F_CZ_004 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2018 Avis de la Demande de Renseignement et de Prix Commune de Ziguinchor DRP N° : F_CZ_004 /2018/CZ Acquisition de mobiliers, d’appareils et de petits matériels de bureau à la Mairie de Ziguinchor 1. La Commune de Ziguinchor dans le cadre de son budget 2018 a prévu des fonds pour financer l’acquisition de mobiliers, d’appareils et de petits matériels de bureau à la Mairie de Ziguinchor et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° F_CZ_004/2018/CZ, pour l’Acquisition d’appareils et de petits matériels de bureau 2. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises de la DRPO: Acquisition de mobiliers, d’appareils et de petits matériels de bureau à la Mairie de Ziguinchor 3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix Ouverte telle que définie dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 5. Les exigences en matière de qualification sont: ü Prouver d’avoir réalisé au moins Un (01) marché similaire durant les cinq (05) dernières années (2017, 2016, 2015, 2014 et 2013); ü les états financiers certifiés pour les trois derniers exercices (2016, 2015 et 2014); ü avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois dernières années égales 1 fois le montant de l’offre. Le chiffre d’affaires doit être certifié par un commissaire au compte dûment agrée. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier de la Demande de Renseignement et de Prix complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après pendant les heures ouvrable auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP :174; Tel: 33 991 74 06, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 25 000 F CFA en espèces pour contre remise de reçu à partir dumercredi 21 février 2018. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 au plus tard le jeudi 08 mars 2018 à 16h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de réunion de l’Hôtel de Ville de la Commune de Ziguinchor le jeudi 08 mars 2018 à 16h00mn. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CZ_007 - Travaux de réaménagement et de modernisation de l'Hôtel de Ville; réparation des bâtiments (RPM, Logements, Voirie
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 29/01/2018 DATE LIMITE: 13/02/2018 RÉFÉRENCE: T_CZ_007 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CZ_001 - Acquisition de fournitures sportifs à la Mairie de Ziguinchor
TYPE: Avis général ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 05/01/2018 DATE LIMITE: 23/01/2018 RÉFÉRENCE: F_CZ_001 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures diverses Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CZ_010 - Acquisition mobiliers et matériels de signalisation urbaine
TYPE: Avis général ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 20/03/2017 DATE LIMITE: 05/04/2017 RÉFÉRENCE: F_CZ_010 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures diverses Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CZ_019 - Travaux de réhabilitation des guérites de la Commune
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 20/03/2017 DATE LIMITE: 05/04/2017 RÉFÉRENCE: T_CZ_019 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CZ_011 - Curage des canaux et caniveaux et Réhabilitation du canal d'évacuation des eaux pluviales (Direction Agriculture)
TYPE: Avis de manifestation d'intérêt (AMI) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 15/03/2017 DATE LIMITE: 14/04/2017 RÉFÉRENCE: T_CZ_011 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Assainissement et enlèvement des ordures, Voiries et activités similaires Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2016 DRPO N° : T_cz_011/2017/CZ/CMP Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte Commune de Ziguinchor Curage des Canaux et Caniveaux 1. Cet Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N°7105 du vendredi 13 janvier 2017. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2017 des fonds pour le financement des travaux du curage des canaux et caniveaux de la Commune, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° T_cz_011/2017/CZ/CPM. 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser le curage des canaux et caniveaux, reparti en trois (03) lots. Ø Lot 1: Curage des canaux et caniveaux de Goumel, Djéfaye, Kandé, Santhiaba Tilène, Manguidéne et de Kandialang; Ø Lot 2: Curage des canaux et caniveaux de Néma, Kansahoudy, Boucotte Centre, Boucotte Est, Santhiaba, Boudody Escale; Ø Lot 3: Curage des canaux et caniveaux de Boucotte Est, Boucotte Ouest, Cobitèen, Soucoupapaye, Djiringho; 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics 2014 1212 du 22 Septembre 2014, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Mamadou DIONE Secrétaire Général de la Mairie, responsable des marchés publics de la Commune de Ziguinchor, BP: 174 téléphone 33991 74 06 / 33991 10 23, 6. Les exigences en matière de qualifications sont: · Avoir réalisé un (01) travail similaire au cours des cinq (05) dernières années; · Une capacité financière ou une ligne de crédits au moins égale à 30% du montant de l’offre (pour chaque Lot); · D’un chiffre d’affaire attesté par des états financiers certifiés par un Commissaire au compte dument agréé, que la moyenne durant les trois (03) dernières années (2013, 2014 et 2015) doit être égale au moins une (01) fois le montant de l’offre; · Avoir pour chaque Lot le matériel requis pour cette prestation: - Deux (02) camions de 16 m3 au moins; - Un (01) chargeur; - Un (01) tractopelle; - Du petit matériel: (100 pelles bèches, 100 pelles carrées, 50 pioches, 50 brouettes); · Autres matériels de sécurité. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir la Demande de Renseignement et de Prix auprès du Secrétariat de la Mairie de Ziguinchor, BP:174 téléphone 33991 74 06 / 33991 10 23 , moyennant le paiement d’un montant non remboursable de 25000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor contre remise de reçu à partir du mercredi 15 mars 2017. Les offres doivent être remises à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), au plus tard le vendredi 14 avril 2017 à 16 heures précises ou elles seront ouvertes à 16h 00mn en en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_CZ_021 - Désherbage des cimetières, rues et circuits de procession; élagage et recepage des arbres
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 15/03/2017 DATE LIMITE: 14/04/2017 RÉFÉRENCE: S_CZ_021 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2017 DRPO N° : S_cz_021/2017/CZ/CMP Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte Commune de Ziguinchor Désherbage des cimetières, des rues et les circuits de procession et l’élagage des arbres de la Commune de Ziguinchor 1. Cet Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N°7105 du vendredi 13 janvier 2017. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2017 des fonds pour le financement du désherbage des cimetières, des rues et les circuits de procession et l’élagage des arbres des artères de la Commune, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° S_cz_021 /2017/CZ/CPM. 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres en cinq (05) lots sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution les prestations suivantes suivants: Lot N°I : Désherbage (intérieur et extérieur) et badigeonnage des Cimetières: Santhiaba Néma Kadior Kenya Kandialang (Kenya) Lot N°II: Désherbage (intérieur et extérieur) et badigeonnage des Cimetières: Belfort (Boulevard 54m) Tilène (quartier Tilène) Monuments aux morts Lot N°III: Désherbage des circuits de procession; élagage et badigeonnage des arbres des circuits de procession. Lot N°IV: Elagage des arbres sur certaines artères de la Commune Lot N°V: désherbage des artères dans la commune 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 /33 991 10 23 de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 6. Le prestataire doit disposer: ü Une capacité financière ou une ligne de crédits au moins égale à 30% du montant de l’offre (pour chaque Lot); · D’un chiffre d’affaire attesté par des états financiers certifiés par un Commissaire au compte dument agréé, que la moyenne durant les trois (03) dernières années ( 2015, 2014 et 2013) doit être égale à une (01) fois le montant de l’offre de chaque Lot. Le prestataire doit au moins avoir exécuté Un (01) marché similaire durant les cinq (05) dernières années (2016, 2015, 2014, 2013 et 2012). · Le matériel requis pour les prestations de chaque Lot: - Trente (30) coupe-coupe ; - Cinq (05) brouettes; - Trente (30) râteaux; - Trente (30) fourches; - Un (01) camion de 16m3 ou équivalent; - Autres matériels de sécurité (couvre nez, gants,…). 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de la Demande de Renseignement et de Prix complet auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06/ 33991 10 23, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 25 000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor pour contre remise de reçu à partir dumercredi 15 mars 2017. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 au plus tard le vendredi 14 avril 2017 à 16h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après à la salle de réunion sise à l'Hôtel de Ville, BP : 174 le vendredi 14 avril 2017 à 16h00mn. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CZ_004 - Acquisition mobiliers et matériels de bureau
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 07/03/2017 DATE LIMITE: 24/03/2017 RÉFÉRENCE: F_CZ_004 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CZ_002 - Acquisition de fournitures de bureaux et scolaires
TYPE: Avis général ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 27/02/2017 DATE LIMITE: 29/03/2017 RÉFÉRENCE: F_CZ_002 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures diverses Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2017 Avis d’Appel d’Offres (AA0) N° F_cz_002/2017 /CZ/CPM COMMUNE DE ZIGUINCHOR Acquisition Fournitures de bureaux et Scolaires 1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Sud Quotidien N°7105 du vendredi 13 janvier 2017. 2. La Commune de Ziguinchor dans le cadre de son budget 2017 a prévu des fonds, pour financer l’acquisition de Fournitures de Bureaux et Scolaires, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché, acquisition de fournitures de bureaux et Scolaires. 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises des cinq (05) Lots: ü Lot 1: Acquisition de fournitures de Bureaux pour la Mairie; ü Lot 2: Acquisition de fournitures de Bureaux pour la Perception Municipale; ü Lot 3: Acquisition de fournitures de Bureaux pour l’Education; ü Lot 4: Acquisition de fourniture de Bureaux pour la Santé; ü Lot 5: Acquisition de fournitures Scolaires. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance du document d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après Monsieur Mamadou DIONE Secrétaire Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 email: dionema2013@yahoo.fr de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 6. Les exigences en matière de qualification sont: ü Prouver d’avoir réalisé au moins Un (01) marché similaire durant les cinq (05) dernières années (2016, 2015, 2014, 2013 et 2012); ü les états financiers certifiés pour les trois années en exercices (2015, 2014 et 2013); 7. Les candidats intéressés peuvent consulter le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) à l’adresse mentionnée ci-après pendant les heures ouvrable auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor, BP :174; Tel: 33 991 74 06 / 33991 10 23, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 50 000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor pour contre remise de reçu à partir du lundi 27 février 2017. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174 au plus tard le mercredi 29 mars 2017 à 16 h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après à la salle de réunion de l'Hôtel de Ville (Mairie), BP174 le mercredi 29 mars 2017 à 16heures 00mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant par Lot : LOT 1: 900 000 frs Cfa LOT 2: 200 000 frs Cfa LOT 3: 125 000 frs Cfa LOT 4: 125 000 frs Cfa LOT 5: 200 000 frs Cfa Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_CZ_009 - Nettoiement voies et places publiques: collecte, évacuation et gestion des ordures ménagères Entretien et nettoiement des locaux
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 27/02/2017 DATE LIMITE: 29/03/2017 RÉFÉRENCE: S_CZ_009 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2017 Avis d’Appel d’Offres (AA0) N° S_CZ_009/2017/CZ/CPM NETTOIEMENT VOIES ET PLACES: Collecte, Evacuation et gestion des Ordures ménagères des 36 quartiers de la Commune de Ziguinchor; entretien et nettoiement des bâtiments Communaux 1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N°7105 du vendredi 13 janvier 2017. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2017 des fonds pour le financement de la gestion des ordures ménagères de la Commune et le nettoiement des bâtiments Communaux, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché Collecte, Evacuation et Gestion des ordures ménagères des 36 quartiers de la Commune et le nettoiement des bâtiments communaux. 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres en trois (03) lots sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services suivants: Lot N° 1 Ø Collecte domiciliaire des ordures ménagèresdes 36 quartiers de la Commune vers la décharge finale; Ø Evacuation des dépôts de transits suivants: Marché Escale, marché St Maur, marché Néma, marché Tiléne, marché Banéto, quai de pêche, gare routière, Collège St Chales Lwanga, Lycée Peyrissac, Goumel poudrière, NémaII, vers la décharge Finale; Ø Eradication des dépôts sauvages créés dans la Commune. Lot N° 2: Terrassement périodique et gestion de la décharge finale; Lot N° 3: Entretien et nettoiement des bâtiments communaux; 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 6. Le prestataire doit disposer: ü d’un montant minimum de liquidité et ou de facilité de crédit net d’autres engagements contractuel de: Lot N° 1: 10000000 francs Cfa Lot N° 2: 1300000 francs Cfa Lot N° 3: 1500000 francs Cfa ü D’un chiffre d’affaire attesté par des états financiers certifiés par un Commissaire au compte dument agré, que la moyenne durant les trois (03) années (2015, 2014 et 2013) doit être égale à une (01) fois le montant de l’offre. Le prestataire doit au moins avoir exécuté un (01) marché similaire durant les cinq (05) dernières années. Il doit aussi avoir le matériel requis pour cette prestation: Lot N°1: - Deux (02) tracteurs plus bacs; - Trois (03) polybènes; - Trente (30) bacs à ordures d’au moins de 16m3; - Six (06) camions bènes ou six (06) bennes tasseuses; - Une pelle mécanique; - Du petit matériel (200 pelles bêches, 300 rateaux, 300 balais, 100 fourches, 100 brouettes); - Autres matériels de sécurité (couvre nez, chaussures de sécurités, panneaux de signalisations, gants ...). Lot N°2: - Un buldozer ou une pelle mécanique de grande puissance - Un tracto-pelle. Lot N°3: - Trente (30) seaux de 20 litres; - Quinze (15) chariots pour poubelles; - Cinquante (50) raclettes sol; - Cinquante (50) balais nylons; - Cinquante (50) balais brosse; - Cinquante (50) torchons; - Trente (30) pelles en plastique; - Cinq (05) têtes de loup; - Autres matériels de sécurité (couvre nez, gants, blouse…). 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’Offres complet auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 50 000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor pour contre remise de reçu à partir du lundi 27 février 2017 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 au plus tard le mercredi 29 mars 2017 à 16h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après à la salle de réunion sise à l'Hôtel de Ville, BP : 174 le mercredi 29 mars 2017 à 16h00mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de: Lot 1: 2600000 francs Cfa Lot 2: 500000 francs Cfa Lot 3: 600000 francs Cfa Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_CZ_019 - Désherbage des cimetières, rues et circuits de procession, élagage et recepages des rues
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 16/09/2016 DATE LIMITE: 03/10/2016 RÉFÉRENCE: S_CZ_019 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2016 DRP N°: S_cz_019 /2016/CZ/CPM Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte Commune de Ziguinchor Désherbage des cimetières, des rues et les circuits de procession et l’élagage des arbres de la Commune de Ziguinchor 1. Cet Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N°6919 du 31 mai 2016. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2016 des fonds pour le financement du désherbage des cimetières, des rues et les circuits de procession et l’élagage des arbres des artères de la Commune, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° S_cz_019 /2016/CZ/CPM. 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres en cinq (05) lots sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution les prestations suivantes suivants: Lot N°I : Désherbage (intérieur et extérieur) et badigeonnage des Cimetières: Santhiaba Néma Kadior Kenya Kandialang (Kenya) Lot N°II: Désherbage (intérieur et extérieur) et badigeonnage des Cimetières: Belfort (Boulevard 54m) Tilène (quartier Tilène) Monuments aux morts Lot N°III: Désherbage des circuits de procession; élagage et badigeonnage des arbres des circuits de procession. Lot N°IV: Elagage des arbres sur certaines artères de la Commune Lot N°V: désherbage des artères dans la commune 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 6. Le prestataire doit disposer: · d’un montant minimum de liquidité et ou de facilité de crédit net d’autres engagements contractuel de1000000 francs Cfa · D’un chiffre d’affaire attesté par des états financiers certifiés par un Commissaire au compte dument agréé, que la moyenne durant les trois (03) dernières années ( 2015, 2014 et 2013) doit être égale au moins 1,5 fois le montant de l’offre de chaque Lot. Le prestataire doit au moins avoir exécuté Un (01) marché similaire durant les cinq (05) dernières années (2015, 2014, 2013, 2012 et 2011). · Le matériel requis pour les prestations de chaque Lot: - Trente (30) coupe-coupe ; - Cinq (05) brouettes; - Trente (30) râteaux; - Trente (30) fourches; - Un (01) camion de 16m3 ou équivalent; - Autres matériels de sécurité (couvre nez, gants,…). 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de la Demande de Renseignement et de Prix complet auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor pour contre remise de reçu à partir duvendredi 16 septembre 2016. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 au plus tard le lundi 03 octobre 2016 à 16h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après à la salle de réunion sise à l'Hôtel de Ville, BP : 174 le lundi 03 octobre 2016 à 16h00mn. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CZ_005 - Entretien réparation bâtiments communaux
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 03/08/2016 DATE LIMITE: 23/11/2016 RÉFÉRENCE: T_CZ_005 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune de Ziguinchor Avis d'Appel d'Offres n° T_CZ_005 République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2016 DRP N° : 0022 /2016/CZ/CPM Relance Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte Commune de Ziguinchor Nettoiement et l’entretien des bâtiments Communaux de Ziguinchor 1. Cet Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N°6919 du 31 mai 2016. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2016 des fonds pour le financement du nettoiement et de l’entretien des bâtiments Communaux, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché Nettoiement et entretien des locaux Communaux de Ziguinchor 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres en un (01) seul lot sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution de l’entretien des locaux suivants: Ø Nouvel Hôtel de Ville (Escale); Ø Recette Perception Municipale (RPM); Ø Ancien Hôtel de Ville; (Escale); Ø Services Techniques Communaux (Voirie) Ø Rond-point Jean Paul II. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 6. Le prestataire doit disposer: · d’un montant minimum de liquidité et ou de facilité de crédit net d’autres engagements contractuel de1000000 francs Cfa · D’un chiffre d’affaire attesté par des états financiers certifiés par un Commissaire au compte dument agréé, que la moyenne durant les trois (03) dernières années ( 2015, 2014 et 2013) doit être égale au moins 1,5 fois le montant de l’offre. Le prestataire doit au moins avoir exécuté Un (01) marché similaire durant les cinq (05) dernières années (2015, 2014, 2013, 2012 et 2011). Il doit aussi avoir le matériel requis pour cette prestation: - Trente (30) seaux de 20 litres; - Quinze (15) chariots pour poubelles; - Cinquante (50) raclettes sol; - Cinquante (50) balais nylons; - Cinquante (50) balais brosse; - Cinquante (50) torchons; - Trente (30) pelles en plastique; - Cinq (05) têtes de loup; - Autres matériels de sécurité (couvre nez, gants, blouse…). 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de la Demande de Renseignement et de Prix complet auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 25 000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor pour contre remise de reçu à partir dumercredi 20 juillet 2016. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 au plus tard le mercredi 03 Aout 2016 à 16h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après à la salle de réunion sise à l'Hôtel de Ville, BP : 174 le mercredi 03 Aout 2016 à 16h00mn. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_CZ_022 - Entretien des locaux
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Commune de Ziguinchor PUBLIÉ LE: 20/07/2016 DATE LIMITE: 03/08/2016 RÉFÉRENCE: S_CZ_022 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire Commune de Ziguinchor Gestion 2016 DRP N° : 0022 /2016/CZ/CPM Relance Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte Commune de Ziguinchor Nettoiement et l’entretien des bâtiments Communaux de Ziguinchor 1. Cet Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N°6919 du 31 mai 2016. 2. La Commune de Ziguinchor prévoit, dans le cadre de son budget 2016 des fonds pour le financement du nettoiement et de l’entretien des bâtiments Communaux, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché Nettoiement et entretien des locaux Communaux de Ziguinchor 3. La Commune de Ziguinchor sollicite des offres en un (01) seul lot sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution de l’entretien des locaux suivants: Ø Nouvel Hôtel de Ville (Escale); Ø Recette Perception Municipale (RPM); Ø Ancien Hôtel de Ville; (Escale); Ø Services Techniques Communaux (Voirie) Ø Rond-point Jean Paul II. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Hôtel de Ville de Ziguinchor et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06 de 9h00mn à 17h00mn jours ouvrables. 6. Le prestataire doit disposer: · d’un montant minimum de liquidité et ou de facilité de crédit net d’autres engagements contractuel de1000000 francs Cfa · D’un chiffre d’affaire attesté par des états financiers certifiés par un Commissaire au compte dument agréé, que la moyenne durant les trois (03) dernières années ( 2015, 2014 et 2013) doit être égale au moins 1,5 fois le montant de l’offre. Le prestataire doit au moins avoir exécuté Un (01) marché similaire durant les cinq (05) dernières années (2015, 2014, 2013, 2012 et 2011). Il doit aussi avoir le matériel requis pour cette prestation: - Trente (30) seaux de 20 litres; - Quinze (15) chariots pour poubelles; - Cinquante (50) raclettes sol; - Cinquante (50) balais nylons; - Cinquante (50) balais brosse; - Cinquante (50) torchons; - Trente (30) pelles en plastique; - Cinq (05) têtes de loup; - Autres matériels de sécurité (couvre nez, gants, blouse…). 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de la Demande de Renseignement et de Prix complet auprès du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville (Mairie), BP : 174; Tel: 33 991 74 06, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 25 000 F CFA en espèces à la Perception Municipale de Ziguinchor pour contre remise de reçu à partir dumercredi 20 juillet 2016. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du Secrétariat Municipal de la Commune de Ziguinchor sis à l'Hôtel de Ville, BP : 174 au plus tard le mercredi 03 Aout 2016 à 16h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après à la salle de réunion sise à l'Hôtel de Ville, BP : 174 le mercredi 03 Aout 2016 à 16h00mn. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal