TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Agence de Développement Municipal(ADM) PUBLIÉ LE: 25/05/2024 DATE LIMITE: 25/06/2024 RÉFÉRENCE: T_ADM_017 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (324) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi MINISTERE DE L’URBANISME, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – II (PROGEP 2) Pays : Sénégal Projet : Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique – II (PROGEP 2) Titre du Marché : Travaux de construction et de réhabilitation de blocs administratifs, de salles de classe, d’aménagements d’espace de jeu des écoles des unités 11, 13, 14 et 16 à Keur Massar Nord N ° decrédit IDA: 68890 SN Appel d’Offres No : 01/24/PROGEP2/ADM 1. Le Gouvernement du Sénégal a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique II (PROGEP II), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de construction et de réhabilitation de blocs administratifs, de salles de classe, et d’aménagements d’espace de jeu des écoles des unités 11, 13, 14 et 16 de Keur Massar Nord répartit en deux lotsdistincts : Lot 1: Ecole Unité 11 Lot 2: Ecole unité 13 et Ecole U14, mur Ecole U16 2. L’Agence de Développement municipal (ADM) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de construction et de réhabilitation de réalisation des blocs administratifs, de la réhabilitation de salles de salles de classe, des ouvrages connexes et d’aménagements dans le cadre de mise en œuvre des PIC d’espace de jeu aux des unités 11, 13, 14 et 16/ Keur Massar Nord Le délai d’exécution est fixé à quatre (04) mois pour chaque lot à partir de la date de notification de l’ordre de service de démarrage. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement» (juillet 2016, révisée en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020) de la Banque Mondiale («le Règlement de passation des marchés»), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. 4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence de Développement Municipal, Email: contact@adm.gouv.sn et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous: Bureau de passation de marchés de l’ADM, 5 Avenue Carde, Immeuble carde Rénovation, E-mail : contact@adm.gouv.sn , BP 6783 Dakar étoile, Sénégal de 08 H 00 à 13 H00 et de 14 H00 à 17H00. Les exigences en matière de qualifications sont: - les bilans financiers vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître d’Ouvrage (certifiés par un Cabinet d’expertise comptable agréé par l’ONECCA ou tout autre organisme assimilé) pour les cinq (05) dernières années (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire. - Le Soumissionnaire doit avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins: Lot 1: Trois cent millions (300 000 000) FCFA, ou équivalent en dollar USD Lot 2: Quatre cent cinquante millions (450 000 000) FCF, ou équivalent en dollar USD Calculé de la manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des 05 dernières années (2018, 2019, 2020, 2021, 2022), divisé par 05; Avoir réalisé : Lot1: - Deux (02) marchés d’un montant minimum de Quatre-vingt millions (80000000) FCFA ou équivalent en dollar USD, chacun - ou d’un (01) marché d’un montant d’au moins Cent soixante Millions (160 000 000)FCFA ou équivalent en dollar USD Lot2: - Deux (02) marchés d’un montant minimum de Cent dix millions (110000 000) FCFA ou équivalent en dollar USD, chacun - ou d’un (01) marché d’un montant d’au moins Deux Cent Vingt Millions (220 000 000)FCFA ou équivalent en dollar USD Il s’agit des travaux de réalisation de salle de classe. Chacun des marchés présentés au titre de ces critères doit satisfaire aux exigences essentielles minimales ci-après: Il s’agit des travaux: Lot 1 et lot 2: - 02 marchés de Travaux de réalisation de salle de classe (au moins 6 salles de classe) - 01 marché de Travaux de réalisation d’aire de jeux pour enfants de superficie minimale 2000 m2 Pour les autres critères de qualification (marchés similaires, matériel, personnel, expériences similaires, capacité financière etc.): se référer au dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées y afférentes. 5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 40000 F CFA ou dans une monnaie convertible. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque émis à l’ordre de l’Agence de Développement municipal (ADM). Le dossier d’appel d’offres sera remis directement au Soumissionnaire après paiement. 6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 25 juin 2024 à 10 heures 00 mn Gmt La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de l’ADM, Immeuble Carde Rénovation, 3ème étage, 5 Avenue Carde, Dakar Etoile, Sénégal, le mardi 25 juin 2024 à 10 heures 00 mn Gmt. 7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offrepour un montant de: Lot 1: 1 500000 FCFA, ou équivalent dans toute autre monnaie librement convertible; Lot 2: 2 200000 FCFA, ou équivalent dans toute autre monnaie librement convertible Et rester valides pour une durée de 28 jours suivant la période de validité des offres. Les offres doivent demeurer valables pendant une durée de 140 jours à compter de la date limite de soumission. Une réunion préparatoire aura lieu à la salle de réunion de l’Agence Développement Municipal (ADM) 5 Avenue Carde, Immeuble carde Rénovation, 3ème étage, le lundi 10 juin 2024 à 9h30 mn GMT. Une Visite de site sera organisée par le Maître de l’ouvrage le mardi 11 juin 2024 à 10h30 heures 00mn GMT. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Agence de Développement Municipal Bureau du spécialiste en passation des marchés N° 5, avenue Carde, Immeuble Carde Rénovation, 3ème étage Tél :(221) 33 849 27 10 Fax :(221) 33 842 25 76 E-mail : contact@adm.gouv.sn Monsieur Baye Oumy Gueye Directeur Général par intérim de l’ADM Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal