TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: SENELEC PUBLIÉ LE: 05/05/2022 DATE LIMITE: 01/06/2022 RÉFÉRENCE: T_DIT_238 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO) N°14/2022 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UNE PLATEFORME POUR L’INSTALLATION DE BATTERIES DE STOCKAGE À MBAO T_DIT_238 1. Cette Demande de Renseignements et de Prix à compétition ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru sur le site des marchés publics du Sénégal www.marchespublics.sn et dans le journal le soleil N°15465 du 14 décembre 2021. 2. Senelec a obtenu dans le cadre de son budget d’investissement 2022 des fonds afin de financer divers travaux d’aménagements, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marchépour les « Travaux d’aménagement d’une plateforme pour l’installation de batteries de Stockage à Mbao ». 3. Senelec sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants« Travaux d’aménagement d’une plateforme pour l’installation de batteries de Stockage à Mbao ». Le délai de réalisation des travaux est de deux (02) mois à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de renseignements et de prix à compétition ouverte telle que définie dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. Une visite des lieux sera organisée le MARDI 24 MAI 2022 À PARTIR DE 9H30 au Dispatching National à Mbao. Les candidats intéressés par la visite pourront envoyer un courriel à mohamed.ndoye@senelec.sn . 5. Les exigences en matière de qualification sont: L’entreprise doit prouver qu’elle a eu à réaliser deux (02) marchés de construction d’un montant supérieur ou égal à 50 millions au cours des cinq (05) dernières annéesde 2017 à 2021 (Attestation de bonne réalisation de travaux effectués à fournir). Le personnel à mettre à la disposition du chantier est : - Un conducteur des travaux, technicien supérieur en génie civil (niveau Bac +2) avec au moins trois (03) années d’expérience dans des travaux similaires (fournir CV signé, diplômes et/ou attestations). Le matériel demandé est: - Une bétonnière; - Divers matériels de Chantier (étais métalliques, aiguilles vibrantes, bois de coffrage, compacteur, compresseur, etc.); - Un pickup up de liaison (Fournir la copie de la carte grise pour le véhicule ou la copie du contrat de location). L’entreprise fournira un engagement sur l’honneur dans son offre qu’elle est en règle avec les administrations fiscales et sociales (IPRES, IMPOTS, SECURITE SOCIALE, INSPECTION DU TRAVAIL) au 31 Décembre 2021 ainsi que l’attestation de paiement de la redevance ARMP pour l’année 2021. Les documents (originaux ou pièces légalisées des attestations IPRES, IMPOTS, SECURITE SOCIALE, INSPECTION DU TRAVAIL) devront être produits au plus tard à la signature du marché. Pour toute demande de clarifications, les candidats pourront envoyer un courriel à l’adresse: notificationcpm@senelec.sn. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule projets Génie Civil, sise à Senelec Hann, Route des Pères Maristes 1er étage du bâtiment CPGC contre un paiement non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. Le paiement se fera en espèces à la caisse principale de l’agence commerciale de Vincens sise au 28, rue Vincens contre un reçu de paiement à présenter à la Cellule projets Génie Civil pour la remise du dossier complet. Les candidats qui le souhaitent peuvent consulter gratuitement sur place le dossier prévu à cet effet à la même adresse. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Senelec, Salle de la commission des marchés sise au 19, rue Abdou Karim Bourgi x Wagane Diouf, au 2ème étage de la Résidence KHOUDIA Dakar le MERCREDI 1ER JUIN 2022 AU PLUS TARD À 09 HEURES 30 MN HEURE LOCALE. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les candidats qui souhaitent déposer leurs offres avant la date d’ouverture des plis, les remettront à la Cellule de passation des Marchés au 19, rue Abdou Karim Bourgi x Wagane Diouf, au 2ème étage de la Résidence KHOUDIA Dakar. Les offres seront ouvertes à la même adresse le MERCREDI 1ER JUIN 2022 À 09 HEURES 30 MN HEURE LOCALE AU PLUS TARD. 8. Les offres, dont un (01) Original et trois (03) copies, devront demeurer valides pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal