TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Université Gaston Berger de Saint-Louis PUBLIÉ LE: 14/06/2022 DATE LIMITE: 29/06/2022 RÉFÉRENCE: T_RECTORAT_004 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte Université Gaston Berger de Saint-Louis N° T004/MESRI/UGB/2022 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal «SUD QUOTIDIEN» du Mardi 11 janvier 2022. 2. L’Université Gaston berger a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement 2022 des fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° T004/MESRI/UGB/2022 relatif aux Travaux de réhabilitation des infrastructures pédagogiques du Rectorat. 3. L’Université Gaston berger sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants: Travaux de réhabilitation des infrastructures pédagogiques du Rectorat répartis en deux (02) lots: Ø Lot 1: travaux de réhabilitation électrique des bâtiments du campus pédagogique, de la station de pompage et de la Ferme Agricole; Ø Lot 2: Travaux de réhabilitation des salles de cours et toilettes. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte telle que définie dans l’arrêté n° 00107/MEFP du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de Demande de Renseignements et de Prix en application de l’article 78 du Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Leroux DRAME, Secrétaire Général de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte à l’adresse mentionnée ci-après: Secrétariat de la Commission des Marchés de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, tous les jours ouvrables de 8 heures à 13 heures 30 minutes le matin et de 14 heures à 16 heures 30 minutes l’après-midi et à l’Antenne de l’UGB de Dakar, sise Sacré Cœur Pyrotechnique Lot N° 137, aux même heures. 6. Les exigences en matière de qualifications sont: Pour le lot 1: Capacité financière: Ø Disposer d’une capacité financiére d’un montant de vingt millions (20000000) FCFAattestée par une banque de bonne réputation ; Ø Fournir les états financiers certifiés des trois dernières années (2019, 2020, 2021) dûment certifiés soit par un expert comptable ou un cabinet comptable agréés par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA). Capacité technique et expérience professionnelle: Ø Avoir exécuté au moins, au cours des trois derniéres années (2019, 2020, 2021) un marché de travaux d’un montant égal ou supérieur à trente millions (30000000) FCFA; Moyens humains: Ø Avoir à sa disposition un technicien supérieur en génie électrique ou equivalent (niveau Bac +2 avec au moins trois (03) années d’expérience dans des travaux similaires (fournir CV signé, diplômes et/ou attestations). Pour le lot 2: Capacité financière: Ø Disposer d’une capacité financiére d’un montant de douze millions (12000000) FCFAattestée par une banque de bonne réputation ; Ø Fournir les états financiers certifiés des trois dernières années (2019, 2020, 2021) dûment certifiés soit par un expert comptable ou un cabinet comptable agréés par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA). Capacité technique et expérience professionnelle: Ø Avoir exécuté au moins, au cours des trois derniéres années (2019, 2020, 2021) un marché de travaux d’un montant égal ou supérieur à dix millions (10000000) FCFA; Moyens humains: Ø Avoir à sa disposition un technicien supérieur en génie civil ou equivalent (niveau Bac +2 avec au moins trois (03) années d’expérience dans des travaux similaires (fournir CV signé, diplômes et/ou attestations). 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir, contre un paiement non remboursable de trente mille (30000) Fcfa, un dossier de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte complet en formulant une demande écrite aux adresses mentionnées ci-après Secrétariat de la Commission des Marchés de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, tous les jours ouvrables de 08 heures à 13 heures 00 minute le matin et de 14 heures 30 minutes à 17 heures l’après-midi et à l’Antenne de l’UGB de Dakar, sise Sacré Cœur Pyrotechnique Lot N° 137, aux même heures. Le paiement s’effectue en espèce. Un exemplaire du dossier de la Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat de la Commission des Marchés de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 1ère étage du bâtiment abritant le Rectorat au plus tard mercredi 29 juin 2022 à 11 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la Salle des Actes 1ère étage du bâtiment abritant le Rectorat de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sanar, Route de Ngallèle, mercredi 29 juin 2022 à 11 heures 05 minutes, heure locale. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’une validité de vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Le montant de la Garantie de Soumission par lot est de: Ø Lot 1: neuf cent mille (900 000) FCFA; Ø Lot 4: six cent mille (600000) FCFA. Les offres devront demeure valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte Université Gaston Berger de Saint-Louis N° T004/MESRI/UGB/2022 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal «SUD QUOTIDIEN» du Mardi 11 janvier 2022. 2. L’Université Gaston berger a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement 2022 des fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° T004/MESRI/UGB/2022 relatif aux Travaux de réhabilitation des infrastructures pédagogiques du Rectorat. 3. L’Université Gaston berger sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants: Travaux de réhabilitation des infrastructures pédagogiques du Rectorat répartis en deux (02) lots: Ø Lot 1: travaux de réhabilitation électrique des bâtiments du campus pédagogique, de la station de pompage et de la Ferme Agricole; Ø Lot 2: Travaux de réhabilitation des salles de cours et toilettes. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte telle que définie dans l’arrêté n° 00107/MEFP du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de Demande de Renseignements et de Prix en application de l’article 78 du Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Leroux DRAME, Secrétaire Général de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte à l’adresse mentionnée ci-après: Secrétariat de la Commission des Marchés de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, tous les jours ouvrables de 8 heures à 13 heures 30 minutes le matin et de 14 heures à 16 heures 30 minutes l’après-midi et à l’Antenne de l’UGB de Dakar, sise Sacré Cœur Pyrotechnique Lot N° 137, aux même heures. 6. Les exigences en matière de qualifications sont: Pour le lot 1: Capacité financière: Ø Disposer d’une capacité financiére d’un montant de vingt millions (20000000) FCFAattestée par une banque de bonne réputation ; Ø Fournir les états financiers certifiés des trois dernières années (2019, 2020, 2021) dûment certifiés soit par un expert comptable ou un cabinet comptable agréés par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA). Capacité technique et expérience professionnelle: Ø Avoir exécuté au moins, au cours des trois derniéres années (2019, 2020, 2021) un marché de travaux d’un montant égal ou supérieur à trente millions (30000000) FCFA; Moyens humains: Ø Avoir à sa disposition un technicien supérieur en génie électrique ou equivalent (niveau Bac +2 avec au moins trois (03) années d’expérience dans des travaux similaires (fournir CV signé, diplômes et/ou attestations). Pour le lot 2: Capacité financière: Ø Disposer d’une capacité financiére d’un montant de douze millions (12000000) FCFAattestée par une banque de bonne réputation ; Ø Fournir les états financiers certifiés des trois dernières années (2019, 2020, 2021) dûment certifiés soit par un expert comptable ou un cabinet comptable agréés par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA). Capacité technique et expérience professionnelle: Ø Avoir exécuté au moins, au cours des trois derniéres années (2019, 2020, 2021) un marché de travaux d’un montant égal ou supérieur à dix millions (10000000) FCFA; Moyens humains: Ø Avoir à sa disposition un technicien supérieur en génie civil ou equivalent (niveau Bac +2 avec au moins trois (03) années d’expérience dans des travaux similaires (fournir CV signé, diplômes et/ou attestations). 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir, contre un paiement non remboursable de trente mille (30000) Fcfa, un dossier de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte complet en formulant une demande écrite aux adresses mentionnées ci-après Secrétariat de la Commission des Marchés de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, tous les jours ouvrables de 08 heures à 13 heures 00 minute le matin et de 14 heures 30 minutes à 17 heures l’après-midi et à l’Antenne de l’UGB de Dakar, sise Sacré Cœur Pyrotechnique Lot N° 137, aux même heures. Le paiement s’effectue en espèce. Un exemplaire du dossier de la Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat de la Commission des Marchés de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 1ère étage du bâtiment abritant le Rectorat au plus tard mercredi 29 juin 2022 à 11 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la Salle des Actes 1ère étage du bâtiment abritant le Rectorat de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sanar, Route de Ngallèle, mercredi 29 juin 2022 à 11 heures 05 minutes, heure locale. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’une validité de vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Le montant de la Garantie de Soumission par lot est de: Ø Lot 1: neuf cent mille (900 000) FCFA; Ø Lot 4: six cent mille (600000) FCFA. Les offres devront demeure valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal