Explorateur de Marchés
Parcourez les opportunités d'affaires au Sénégal
Travaux de Réhabilitation et augmentation des Capacités d'accueil des Ecoles dans la Commune des Parcelles Assainies
Avis d’Appel d’Offres (AA0) COMMUNE DES PARCELLES ASSAINIES T_CPA_001 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans Le journal quotidien Le Soleil n°15783 du 09 Janvier 2023. 2. La Commune des Parcelles Assainies a obtenu du Programme PACASEN des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché T_CPA_001: Travaux de Réhabilitation et augmentation des Capacités d'accueil des Ecoles dans la Commune des Parcelles Assainies . 3. La Commune des Parcelles Assainies sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travauxen trois lots suivants : - Lot 01: Travaux de réhabilitation des écoles (unité 16, unité 08, unité 10), Travaux de finition des logements des gardiens des écoles (unité 19 et unité 24); - Lot 02: Travaux de réhabilitation de l’école unité 11, Travaux de construction d’un bloc d’hygiène à l’école unité 21, Travaux de réhabilitation de la menuiserie des salles de classes et mur de clôture de l’école unité 25, Travaux de réhabilitation de la charpente et menuiserie des salles de classes de l’école unité 12. - Lot 03: Travaux de Construction du logement gardien de l’école unité 7, Travaux de réhabilitation du mur de clôture de l’école unité 22, Travaux de réhabilitation (du bloc pédagogique et administratif, de l’école maternelle, logement gardien et bloc d’hygiène de l’école HLM Grand Médine), Travaux de construction du logement gardien de l’école 21B et unité 16. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert National tel que défini dans le Code des Marchés public et ouvert à tous les candidats éligibles. 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Publics de la Commune des Parcelles Assainies, Tél 33855 77 89 ou 77701 06 43 Email: cpmcpa2022@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4 eme étage à droite , de 09 heures à 17 heures. Un exemplaire du DAO sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.
T_CPA_001 - Travaux de Construction de l'école des métiers et du logement gardien à l'unité 25 des Parcelles Assainies-Dakar
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune des Parcelles assainies PUBLIÉ LE: 25/12/2024 DATE LIMITE: 28/01/2025 RÉFÉRENCE: T_CPA_001 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune des Parcelles assainies Avis d'Appel d'Offres n° Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans [NUM_PUB] du [DATE_PUB]. Le Autorité de Régulation des Marchés Publics [dispose | attend] de(s) [BAILLEURS] , afin de financer [insérer le nom du projet ou du programme, budget], et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché Réalisation de l’audit de la passation des marchés de différentes autorités contractantes pour les gestions 2008 et 2009 . Le Autorité de Régulation des Marchés Publics sollicite des offres de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : [insérer un brève description des travaux]. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Autorité de Régulation des Marchés Publics ; [NOM_RESP] et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après de [Saisir l'heure du début et l'heure limite ] . Les exigences en matière de qualifications sont : [insérer la liste des conditions d'ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-après contre un paiement non remboursable de . Le document d'Appel d'offres sera adressé par [insérer le mode d'acheminement]. Les offres devront être soumises à au plus tard le . les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à le à . les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de [insérer le montant en CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] valable pendant un délai de [indiquer la durée minimum de validité de la garantie] à compter de la date limite de dépôt des offres. les offres devront être valables pendant un délai minimum de [indiquer le délai minimum pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres]. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CPA_002 - Travaux de Construction de pavages dans la Commune des parcelles Assainies
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune des Parcelles assainies PUBLIÉ LE: 07/07/2023 DATE LIMITE: 18/07/2023 RÉFÉRENCE: T_CPA_002 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune des Parcelles assainies Avis d'Appel d'Offres n° 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans Le journal quotidien Le Soleil n°15783 du 09 Janvier 2023. 2. La COMMUNE DES PARCELLES ASSAINIES a prévu, dans son budget d’investissement 2023, des crédits du PACASEN afin de financer le projet de pavage de certaines rues, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché n° T_CPA_002/2023. 3. La COMMUNE DES PARCELLES ASSAINIES sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de pavage dans la commune des Parcelles Assainies. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Publics de la Commune des Parcelles Assainies, Tél 33855 77 89 ou 77701 06 43 Email: cpmcpa2022@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4eme étage à droite, de 09 heures à 17 heures. Un exemplaire du DAO sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 5. Les exigences en matière de qualifications sont: Capacités techniques: - Avoir une expérience en tant qu’Entreprise principale dans la réalisation d’au moins deux (02) marchés de travaux de nature et de complexité similaires à ceux objet du présent marché au cours des cinq (05) dernières années (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) avec une valeur minimale de soixante quinze millions (75 000 000) FCFA. Cette expérience devra être justifiée par des attestations de services faits; - Présenter des propositions d’acquisition (en propriété, en bail, en location etc…) en temps opportun des équipements spécifiés dans le Dossier d’Appels d’Offres - Avoir une disponibilité au minimum de 10.000 m² de pavés ou disposer d’une usine de production de pavés; - Présenter un Directeur de travaux de profil Ingénieur Génie Civil ayant au moins Cinq (05) ans d’expérience de travaux de nature et de volume équivalents et ayant occupé le poste de Chef de projet pendant au moins deux (02) ans. - Présenter un Conducteur des travaux de profil Génie Civil, niveau Technicien Supérieur ayant une bonne expérience d’au moins cinq (05) ans. - Présenter un topographe pouvant justifier d’une expérience générale de cinq (05) ans et avoir réalisé (deux) 02 projets dans les études topographiques. - La liste de matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant: · 1 pelle chargeur · 1 citerne de 10 m3 · 1 bétonnière de 200 l minimum · 1 compacteur de 16 m3 · 1 voiture 4x4 de liaison · 1 ensemble d’équipement de terrassement et de topo - Un programme de travail comportant de brèves descriptions des principales activités montrant le déroulement des procédures et l’échéancier proposé de réalisation des travaux. La proposition doit notamment détailler les travaux temporaires et permanents à réaliser. Le soumissionnaire doit prendre en compte les conditions climatiques existantes et l’obligation de préparer les dessins. De plus, le soumissionnaire doit fournir un exposé méthodologique complet, avec des plans si nécessaires, montrant les méthodes qu’il propose pour exécuter les travaux. Il doit notamment indiquer les nombres, les modèles et les capacités de l’équipement et du personnel qu’il prévoit d’utiliser lors de la réalisation des principales activités. Le soummissionnaire devra proposer un Plan de Gestion et de Suivi Environnemental et Social (PGES). Capacités financières: - Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour les travaux de construction réalisés au cours des trois (03) dernières années d’un montant au moins égal à trois cent cinquante millions (350000000) de francs CFA. - Fournir un bilan certifié par un organisme ou un Expert comptable agréé par l’ONECCA au cours trois (03) derniers exercices (2020, 2021,2022) - Disposer d’avoir en liquidités et/ou facilités de crédit, nets d’autres engagements contractuels et de tout paiement anticipé qui serait versé en vertu du Contrat, d’un montant au moins équivalent à cent cinquante millions (150000000) de francs CFA. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier DAO complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : la Cellule de Passation des Marchés Publics de la Commune des Parcelles Assainies, Tél 33855 77 89 ou 77701 06 43 Email: cpmcpa2022@gmail.com Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4eme étage à droite, de 09 heures à 17 heures contre un paiement non remboursable de Cinquante mille (50 000) Francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce. Le document de DAO sera adressé par courrier physique. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4eme étage à droite sous pli fermé par courrier physique au plus tard le Mardi 18/07/2023 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les dépôts par courrier électronique ne sont pas admis. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de réunion du Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4eme étage à droite le 18/07/2023 à 10 heures 00 minute. 8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission dont le montant est de quatre millions (4 000000) Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CPA_001 - Travaux de Réhabilitation et augmentation des Capacités d'accueil des Ecoles dans la Commune des Parcelles Assainies
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune des Parcelles assainies PUBLIÉ LE: 20/01/2023 DATE LIMITE: 21/02/2023 RÉFÉRENCE: T_CPA_001 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’Offres (AA0) COMMUNE DES PARCELLES ASSAINIES T_CPA_001 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans Le journal quotidien Le Soleil n°15783 du 09 Janvier 2023. 2. La Commune des Parcelles Assainies a obtenu du Programme PACASEN des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché T_CPA_001: Travaux de Réhabilitation et augmentation des Capacités d'accueil des Ecoles dans la Commune des Parcelles Assainies. 3. La Commune des Parcelles Assainies sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travauxen trois lots suivants : - Lot 01: Travaux de réhabilitation des écoles (unité 16, unité 08, unité 10), Travaux de finition des logements des gardiens des écoles (unité 19 et unité 24); - Lot 02: Travaux de réhabilitation de l’école unité 11, Travaux de construction d’un bloc d’hygiène à l’école unité 21, Travaux de réhabilitation de la menuiserie des salles de classes et mur de clôture de l’école unité 25, Travaux de réhabilitation de la charpente et menuiserie des salles de classes de l’école unité 12. - Lot 03: Travaux de Construction du logement gardien de l’école unité 7, Travaux de réhabilitation du mur de clôture de l’école unité 22, Travaux de réhabilitation (du bloc pédagogique et administratif, de l’école maternelle, logement gardien et bloc d’hygiène de l’école HLM Grand Médine), Travaux de construction du logement gardien de l’école 21B et unité 16. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert National tel que défini dans le Code des Marchés public et ouvert à tous les candidats éligibles. 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Publics de la Commune des Parcelles Assainies, Tél 33855 77 89 ou 77701 06 43 Email: cpmcpa2022@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4eme étage à droite, de 09 heures à 17 heures. Un exemplaire du DAO sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 5. Les exigences en matière de qualifications sont: . Capacité financière: o Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux au cours des trois (3) dernières années (2019, 2020 et 2021) au moins égal à 100 millions toutes taxes comprises pour chacun des lots. o Disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédits net de tous autres engagements contractuels ou d’une capacité financière d’au moins de: ü 55 millions pour le lot 01 ü 40 millions pour le lot 02 ü et 30 millions pour le lot 03. . Capacité technique et expériencerequises : o Justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d’au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaire aux travaux, objet du présent DAO, au cours des cinq dernières années pour chacun des 03 lots. Cette expérience devra être justifiée par des attestations de services faits ; o Disposer pour le projet du matériel de chantier suivant pour chacun des lots (01 camion de 8 m3, 01 véhicule 4x4 de liaison, une bétonnière de 150 litres, une aiguille vibrante un lot complet de coffrage métallique et en bois de bonne qualité et petits outillages); o Disposer du personnel technique suivant pour chacun des lots : ü Avoir comme directeur des travaux un ingénieur génie civil ayant au moins une expérience de cinq (5) ans et ayant réalisé des projets similaires au cours des (5) cinq dernières années dont un (1) en tant que directeur ü Un Conducteur des travaux, agent de maîtrise en génie civil, ayant au moins une expérience de cinq (5) ans et ayant réalisé des projets similaires au cours des (5) cinq dernières années dont deux (2) en tant que conducteur des travaux. Les CV et attestations seront joints à la soumission; ü Pour chaque site disposer d’un Chef d’équipe ayant au moins une expérience de quatre (4) ans et avoir réalisé deux (2) marchés similaires au cours des 5 dernières années 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier DAO complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après : la Cellule de Passation des Marchés Publics de la Commune des Parcelles Assainies, Tél 33855 77 89 ou 77701 06 43 Email: cpmcpa2022@gmail.com Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4eme étage à droite, de 09 heures à 17 heures contre un paiement non remboursable de Trente Mille (30.000) Francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce. Le document de DAO sera adressé par courrier physique. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4eme étage à droite sous pli fermé par courrier physique au plus tard le Mardi 21/02/2023 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les dépôts par courrier électronique ne sont pas admis. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de réunion du Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4eme étage à droite le 21/02/2023 à 10 heures 00 minute. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission émanant d’une banque ou d’une compagnie d’assurance agréée par le Ministére des Finances et du Budget et elles devront rester valable vingt huit (28) jours après l’expiration de la durée de validité des offres. Le montant de la Garantie de soumission est de : Lot 1 : un million cinq cent de francs (1.500.000 fcfa); Lot 2: un million francs (1.000.000 fcfa); Lot 3: un million francs (1.000.000 fcfa); 8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée minimum de 90 jours à compter de la date limite de soumission. 9. NB: Il est permis aux candidats de soumissionner deux (02) lots au maximum Le Maire Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
Travaux de Construction de pavages dans la Commune des parcelles Assainies
Avis d'Appel d'offres (AA0) Commune des Parcelles assainies Avis d'Appel d'Offres n° 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans Le journal quotidien Le Soleil n°15783 du 09 Janvier 2023. 2. La COMMUNE DES PARCELLES ASSAINIES a prévu, dans son budget d’investissement 2023, des crédits du PACASEN afin de financer le projet de pavage de certaines rues , et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché n° T_CPA_002/2023 . 3. La COMMUNE DES PARCELLES ASSAINIES sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de pavage dans la commune des Parcelles Assainies. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics , et ouvert à tous les candidats éligibles. 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Publics de la Commune des Parcelles Assainies, Tél 33855 77 89 ou 77701 06 43 Email: cpmcpa2022@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Bâtiment Annexe de la Mairie des Parcelles Assainies-Dakar à l’Unité 20 N° 520 x Rue Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh, au 4 eme étage à droite , de 09 heures à 17 heures. Un exemplaire du DAO sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.