TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Société naionale d'Aménagement et d'Exploiation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) PUBLIÉ LE: 11/07/2013 DATE LIMITE: 20/08/2013 RÉFÉRENCE: F_DAIH_031 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural Programme de Développement des Marchés Agricoles et Agroalimentaires du Sénégal Les Almadies, Route du Méridien Président Face Hôtel FANA BP: 22 579 Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé RN2 Km 10 Route de ROSSO BP 74 SAINT-LOUIS Avis d’Appel d’Offres International (AOI) N° 2013 /09 Fourniture et Pose de Groupes Motopompes (GMP) dans les Délégations de Dagana, Podor, Matam et Bakel 1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans quotidien «le Soleil » du 26 Décembre 2012 et dans UNDB réf. WB3152-06/13 du 14/06/13. 2. La République du Sénégal a obtenu une subvention de la Banque Mondiale dans le cadre du Programme de Réponse à la Crise Alimentaire Mondiale pour le financement du Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à l’Elevage, et a l’intention d’utiliser une partie de cette subvention pour effectuer des paiements au titre du Marché suivant: Lot Unique: Fourniture et Pose de Groupes Motopompes (GMP) dans les Délégations de Dagana, Podor, Matam et Bakel. 3. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR), l’Unité de Coordination et de Gestion du PDMAS (UCP-PDMAS), par Délégation de Maîtrise d’ Ouvrage, a chargé la Société Nationale d’ Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) de l’acquisition de Groupes Motopompes (GMP) et accessoires pour les périmètres irrigués à réfectionner. 4. La Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter le marché. Le délai d’exécution est de Six (06) mois. 5. La Passation des Marchés sera conduite par Appel d‘Offres International (AOI) tel que défini dans les «Directives2011: Passation des Marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans lesdites Directives. 6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SAED, DAIH, Tel: (221) 33938 22 00, Email: saed@orange.sn ou bien saeddaih@orange.sn. Ils peuvent également prendre connaissance gratuitement des documents d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 8 h à 16 h 45 mn tous les jours ouvrables. Cellule de Passation des Marchés, RN2, Km 10 Route de Rosso, BP 74 Saint – Louis Sénégal. Tel: (221) 33938 22 00 - Fax: (221) 33938 22 01 7. Les exigences en matière de qualifications sontles suivantes : Capacité financière: · accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle; · fournir les états financiers certifiés des trois (03) derniers exercices. Référence: avoir au moins deux (02) références de prestations similaires et de même envergure au cours des cinq (05) dernières années. Personnel d’encadrement avec des documents à l’appui : · Directeur des Travaux: (Ing Electromécanicien) avec une expérience de trois projets similaires, durant les cinq dernières années dont deux en tant que Directeur des travaux ; · Conducteur des Travaux:(Technicien ou Ingénieur électromécanicien) avec une expérience de deux projets similaires, durant les cinq dernières années dont une en tant que Conducteur des travaux ; · Chefs de chantier : Mécanicien monteur avec une expérience de trois projets similaires, durant les cinq dernières années dont deux en tant que Mécanicien monteur ; · Chef de Chantier installation des conduites avec une expérience de trois projets similaires, durant les cinq dernières années dont deux en tant que Chef de Chantier en installation de conduites. Matériel minimum avec des pièces justificatives à l’appui: ü Matériel de levage; ü Matériel de Manutention; ü Matériel nécessaire pour l’installation des GMP; ü Matériel nécessaire pour l’installation des conduites; ü Groupe électrogène de 50 KVA; ü Etc. Les informations détaillées sont fournies dans le dossier d’Appel d’Offres International. 8. 8. Le Dossier d’Appel d’Offres complet en Français peut être acquis par les soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessous contre un paiement en espèces ou par chèque certifié d’un montant non remboursable de 200.000 FCFA à l’ordre de la SAED. Cellule de Passation des Marchés, RN2, Km 10 Route de Rosso, BP 74 Saint–Louis Sénégal. Tel: (221) 33938 22 00 - Fax: (221) 33938 22 01. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le 20 Août 2013 à 9 h 30 mn GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous le 20 Août 2013 à 9 h 30 mn GMT. Elles devront être valables pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite de leur dépôt. Les offres reçues en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une Garantie de soumission pour un montant de 37 500000 FCFA Une rencontre préparatoire suivie d’une visite de site pour les candidats qui désirent participer à la dite visite se tiendra aux lieux, dates et heures ci-après: · délégation de Dagana, Ross Béthio à 45 Km de Saint-Louis, le 23 Juillet 2013 à partir de 9 Heures; · délégation de Podor, Nianga à 200 km de Saint – Louis, le 24 Juillet 2013 à partir de 9 Heures; · délégation de Matam, Matam à 450 km de Saint – Louis, le 25 Juillet 2013 à partir de 9 Heures; · délégation de Bakel, Bakel à 600 km de Saint Louis, le 26 Juillet 2013 à partir de 9 Heures. NB: La visite des sites n’est pas obligatoire. Cette garantie reste valable pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SAED MAMOUDOU DEME Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal