TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Ville de Pikine PUBLIÉ LE: 07/09/2011 DATE LIMITE: 12/10/2011 RÉFÉRENCE: N°05/DST/VPIK CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Ville de Pikine Avis d’appel d’offre ouvert N°05/DST/VPIK 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le portail des marchés publics du Sénégal et dans le journal «Le Populaire» du 28 / 01 / 2011. 2. La Ville de Pikine a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer son programme d’investissement pour l’exercice 2011, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de rénovation du poste de santé de Déggo à Djidha thiaroye kao. 3. Le Maitre d’ouvrage sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux sus mentionné. - Terrassement, Gros œuvre et maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture, électricité et étanchéité. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès duDirecteur des services technique: aleseck@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des services techniques de Pikine: Hôtel de ville. Route du marché centrale au poisson de 08 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes: - Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins 1 ouvrage de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des 3 dernières années. - Le Directeur des travaux devra justifier d’au moins 5 années d’expérience et devra être un ingénieur en génie civil ou son équivalent. - Le conducteur de travaux devra justifier d’au moins 5 années d’expérience et devra être un technicien supérieur en génie civil ou son équivalent. - Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant: Boite de coffrage, 300 étais en fer, bétonnière 600 L, Auges en plastique, échafaudage de 09 m de haut ainsi que le petit matériel de construction. - Le montant minimum de liquidités/ Facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de 22.500 000 F CFA. - Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années doit être au moins égale à 90 000.000 F CFA TTC. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des 3 exercices concernés et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint à la section III (page 51) du dossier d’appel d’offres. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: hôtel de ville de Pikine route du marché centrale au poisson contre un paiement7 non remboursable de 25 000 f CFA. La méthode de paiement sera par chèque de caisse. 8. Le document d’Appel d’offres sera délivré sur place contre décharge sur registre établi. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: hôtel de ville de Pikine route du marché centrale au poisson au plus tard le 12 octobre 2011 à 11 heures. Les offres remise en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la même adresse à ….heures .Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant égal à 1.500.000 F CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. La garantie de soumission reste valable 118 jours à compter de la date limite de soumission. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal