TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Office de Forages Ruraux (OFOR) PUBLIÉ LE: 19/06/2020 DATE LIMITE: 22/07/2020 RÉFÉRENCE: T_AADEPA_042 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres AAvis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification Avis d’Appel d’offres (AA0) OFFICE DES FORAGES RURAUX T_OFOR_042 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Soleil N°14870 du 21-22 Décembre 2019. 2. L’Etat du Sénégala obtenu de l’USAID des fonds afin de financer l’amélioration de l’accès durable à l’eau potable et à l’assainissement a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché N° T _AADEPA_042 au titre du Marché de Réalisation de 7500 branchements particuliers dans les régions de Matam, Sédhiou et Kolda. 3. L’Office des Forages Ruraux sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et poser le matériel destiné à la réalisation de 7500 branchements sociaux. Ce matériel sera livré et posé dans un délai maximal de six (06) mois pour chaque lot. Les travaux sont répartis en 3 lots distincts: üLot 1 : Matam, 3 500 branchements particuliers; üLot 2 : Sédhiou, 2 000 branchements particuliers; üLot 3 : Kolda,2 000 branchements particuliers. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Seyni NDAO, DirecteurGénéral de l’Office des Forages Rurauxet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: 63 immeuble Aida, Rond Point Ouest Foire x vdn Dakar Sénégal, tous les jours ouvrables, de 8h00 à 13h30 et de 14h30 à 17h 00. Un exemplaire du dossier est disponible et peut être consulté gratuitement. 6. Les exigences en matière de qualifications sontdétaillées dans les données particulières de l’appel d’offres. Elles comprennent entre autres: Lot 1: · Avoir réalisé 1 marché de travaux similaires dans le domaine de la fourniture et pose d’équipements analogues, d’un montant d’au moins 300000000 F CFA, au cours des cinq dernières années (2015, 2016, 2017, 2018, 2019); · Avoir une capacité de préfinancement (ligne de crédits) de 238000 000 de F CFA; · Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des quatre dernières années (2016, 2017, 2018) de 600 000 000 FCFA · Fournir les états financiers certifiées par un cabinet agréé par l’ONECCA pour les trois dernières années (2016, 2017, 2018) Lot 2: · avoir réalisé 1 marché de travaux similaires dans le domaine de la fourniture et pose d’équipements analogues, d’un montant d’au moins 160000000 F CFA, au cours des cinq dernières années (2015, 2016, 2017, 2018, 2019); · avoir une capacité de préfinancement (ligne de crédits) de 136000 000 de F CFA; · avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des quatre dernières années (2016, 2017, 2018) de 300 000 000 FCFA · Fournir les états financiers certifiées par un cabinet agréé par l’ONECCA pour les trois dernières années (2016, 2017, 2018) Lot 3: · avoir réalisé 1 marché de travaux similaires, d’un montant d’au moins 160000000 F CFA, au cours des cinq dernières années (2015, 2016, 2017, 2018, 2019); · avoir une capacité de préfinancement (ligne de crédits) de 136000 000 de F CFA; · avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des quatre dernières années (2016, 2017, 2018) de 300 000 000 FCFA · Fournir les états financiers certifiées par un cabinet agréé par l’ONECCA pour les trois dernières années (2016, 2017, 2018) Voir dossier d’appel d’offres pour le chiffre d’affaire moyen annuel et la capacité de financement 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: Office des Forages Ruraux, 63 Immeuble Aida Rond Point Ouest Foire x VDN Dakar, Tel: 221 33827 57 38 ; contre un paiement, en espèces, non remboursable, d’un montant de trente mille (30.000) FCFA. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Office des forages ruraux (OFOR), Immeuble Aïda Rond point VDN X Ouest Foire - Dakar, Tel:221 33827 57 38 au plus tard 22 Juilet 2020 à 10 h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le 22 Juillet 2020 à 10h 00mn en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse ci-dessus. Les offres doivent comprendre une garantie de soumissiond’un montant de: a. Six millions (6 000 000) Francs CFA pour le lot 1; b. Trois millions (3 000 000) Francs CFA pour le lot 2; c. Trois millions (3 000 000) Francs CFA pour le lot 3. La garantie doit rester valide pendant 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Directeur Général de l’OFOR Seyni NDAO Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal