TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Centre Régional des Oeuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) PUBLIÉ LE: 04/03/2024 DATE LIMITE: 02/04/2024 RÉFÉRENCE: T_CROUS_003 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE SAINT-LOUIS Avis d’Appel d’offres ouvert Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification Centre Régional Des Œuvres Universitaires De Saint – Louis AOO N° T_CROUS_003 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la publication de l’avis général de passation des marchés dans le journal «Direct News» N° 1174 en date du Samedi 13 Janvier 2024 et dans le portail des marchés publics (www.marchespublics.sn). 2. Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint – Louis (CROUS) a l’intention d’utiliser une partie des fonds de son budget annuel pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de Construction au CROUS (construction de blocs de consultation au service médical des étudiants et guichets de paiement à l'agence comptable) 3. Le CROUS sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser des Travaux de Construction au CROUS en un (01) lot unique: 4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini dans le code des marchés publics décret N° 2022 – 2295 du 28 Décembre 2022), et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef de la Division de l’Entretien et des Constructions du CROUS N° Tél.: 77628 65 47 ou Dr Bassirou DIEYE Responsable des marchés N° Tél 77650 37 36 adresse e-mail dieyebassirou7@gmail.com à la Direction du CROUS sise à Ndiolofène derrière le Commissariat de Sor Saint Louis et prendre connaissance des documents d’Appel d’offre à la même adresse du Lundi au vendredi de 09 heures à 16 heures. 6. Les exigences en matière de qualifications sontfournies par écrit conformément aux conditions ci – après : Critères de qualification Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins deux (02) ouvrages de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des Cinq (05) dernières années (2019, 2020 2021, 2022 et 2023). Capacité financière Produire des Etats financiers durant les trois (03) années (2020, 2021, 2022) certifiés par un Expert -Comptable agréé par l’ONECCA ou par un « organisme assimilé ». Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doivent être de Trente Cinq Millions (35 000 000) de FCFA. Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années (2020, 2021, 2022) doit être au moins égal à Cent Cinquante Sept Millions Cinq Cent (157500000) de FCFA. Capacité technique et expérience Joindre les attestations de bonne exécution des administrations ou structures ayant bénéficié de ces prestations et les copies des marchés exécutéspour un montant de Quatre Vingt Cinq millions (85 000 000) de francs CFA. Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes : No Position Qualifications Expérience globale en travaux (années) Expérience dans des travaux similaires (années) 1 Directeur des travaux Ingénieur en Génie Civil ou équivalent 05 05 2 Conducteur des travaux Technicien supérieur en BTP ou équivalent 05 02 3 Chef de Chantier Technicien en Bâtiment ou équivalent 05 02 Le Directeur des travaux devra justifier moins d’une expérience de deux (02) projets similaires durant les Cinq (05) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023) dont un (01) en tant que Directeur de travaux. Le Conducteur des travaux devra justifier d’au moins d’une expérience de deux (02) projets similaires durant les Cinq (05) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023) dont un (01) en tant que Conducteur des travaux. Le chef de Chantier devra justifier d’au moins d’une expérience de deux (02) projets similaires durant les cinq (05) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023) dont un (01) en tant que chef de Chantier. Pour le personnel, joindre une copie légalisée de chaque diplôme à l’appui. · Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant: Numéro Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis 1 Bétonnière d’une capacité de 250 litres 02 2 Echafaudage 02 3 Aiguille vibrante 02 4 Lot de bois de coffrage 01 5 Camionnette de liaison 01 6 Matériel de chantier suffisant (pelles, brouettes, augers, planche, étais, chevrons, serre joints etc.) 01 7 Lot d’équipement de protection 20 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse ci-après: Direction du CROUS sise à Ndiolofène derrière le Commissariat de Sor Saint Louis contre un paiement non remboursable d’une somme de Vingt Cinq Mille Francs (25000 F CFA). La méthode de paiement sera en espèces. Ils peuvent, également, s’ils le souhaitent, consulter gratuitement sur place un exemplaire du dossier d’appel d’offres. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci- après: Secrétariat du Directeur du CROUS sise à Ndiolofène derrière le Commissariat de Sor Saint Louis au plus tard le Mardi 02 Avril 2024 à 10heures 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la Salle de Conférence du CROUS le même jour, à la même heure. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’Un Million Cinquante Cent Mille (1 500000) Francs CFA valable vingt- huit (28) jours après la durée de validité des offres. 9. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre Vingt Dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Directeur du CROUS Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal