TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Commune de Saly Portudal PUBLIÉ LE: 13/04/2018 DATE LIMITE: 04/05/2018 RÉFÉRENCE: T_csalyp_022 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE THIES DEPARTEMENT DE MBOUR ARRONDISSEMENT DE SINDIA COMMUNE DE SALY PORTUDAL Avis de la DRPCO – Cas sans pré qualification Commune de Saly Portudal DRPCO n° 002-avril 2018 pour des travaux d’installation de lampadaires solaires dans la commune de Saly Portudal 1. Cet Avis de Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Sud Quotidien N° 7468 du 29 mars 2018. 2. La Commune de Saly Portudal a obtenu des crédits dans le cadre de son Budget au titre de la gestion 2018 et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du marché relatif aux travaux d’installation de lampadaires solaires dans la commune de Saly Portudal. 3. La Commune de Saly Portudal sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux d’installation de lampadaires solaires destiné à la commune de Saly Portudal. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO) tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Madame Bèye DIOP, coordonnatrice de la cellule de passation des marchés, adresse mail: diopbeye@gmail.com et prendre connaissance des documents de la DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE, en face de l’hôtel «Hacienda» de 9 heures à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a) Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d’au moins un ouvrage de nature et de complexité similaire aux travaux objet de la présente DRPCO au cours des cinq (5) dernières années (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Pour cela, ils devront fournir des attestations ou certificats de bonne exécution délivrés par les maîtres d’ouvrages. b) Le Directeur des travaux devra justifier d’au moins cinq années d’expérience et devra être un ingénieur en génie électrique ou équivalent. Le conducteur de travaux devra justifier d’au moins cinq années d’expériences et devra être un technicien supérieur en génie électrique ou équivalent. Pour ce faire, ils produiront une photocopie du diplôme légalisé et un curriculum vitae signé. c) Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant: Ø Véhicule de Liaison Ø Camion équipé d’une Grue mobile Ø Equipement informatique comprenant au moins: - pentium 4 - logiciel de DAO – CAO - table de numérisation de plans - imprimante - Traceur d) Le candidat doit disposer d’une attestation de liquidité ou d’une ligne de crédit délivrée par un organisme financier agrée par le ministère de l’économie et des finances d’un montant égal au moins à 50% de sa soumission. e) Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années (2015, 2016, 2017) doit être au moins égal à deux fois la somme du montant de son offre et du montant TTC des travaux encours. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir les états financiers certifiés des 3 exercicesconcernés et donner la liste des travaux encours suivant le tableau joint en annexe. f) Pièces administratives: lettre de soumission, charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics, attestation de l’IPRES, Quitus fiscal, attestation de la caisse de sécurité sociale, Attestation de l’Inspection du Travail, Registre de Commerce, NINEA, Déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle délivrée par le Greffe du Tribunal et attestation justifiant le paiement des redevances de régulation exigible au titre des marchés publics de l’exercice 2017 délivrée par l’ARMP. 7. Le dossier de DRPCO complet peut être obtenu en s’adressant au bureau des marchés de la Mairie de Saly Portudal contre un paiement non remboursable de 25 000 Frs (Vingt cinq Mille Francs CFA). Le mode de paiement sera en espèces. Un exemplaire de la DRPCO est disponible sur place pour être consulté par tout candidat qui le désire. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Bureau des marchés de la Mairie de Saly Portudal, Avenue Serigne Malick NDIAYE, en face de l’hôtel «Hacienda» au plus tard le 04 mai 2018 à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de délibération de la Mairie de Saly Portudal le même jour à 10 heures 30 minutes. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un million cinq cent mille (1500000) francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant un délai de cent dix huit (118) jours à compter de la date limite de soumission. Le Maire Ousmane GUEYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal