TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 07/04/2014 DATE LIMITE: 08/05/2014 RÉFÉRENCE: T_DG_059 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Port Autonome de Dakar (PAD) Avis d'Appel d'Offres n° T_DG_059 Travaux d’entretien courant des installations ferroviaires en zone nord et zone sud du Port Autonome de Dakar. 1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal «LE SOLEIL» du 07 janvier 2014 et publié dans le Portail des Marchés publics du Sénégal ainsi que sur le site du Port au www.portdakar.sn. Le Port autonome de Dakar a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement 2014 des fonds, afin de financer les travaux d’entretien courant des installations ferroviaires en zone nord et zone sud du port autonome de Dakar, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché à venir. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’entretien courant des installations ferroviaires en zone nord et zone sud du Port Autonome de Dakar à travers un marché de clientèle. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’aménagement du PAD courriel: matyland2015@yahoo.fr / baboundiayes1@yahoo.fr/ mkarikane@yahoo.fr Tél: 33849 45 84 ou 33849 45……. et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Cellule de Passation des Marchés – Direction Générale au 1er étage (couloir à gauche) 21, boulevard de la Libération, Tél: 33849 45 45 poste: 4157, Fax: 33822 24 63, les jours ouvrables (du lundi au vendredi): Lundi-jeudi: 8 heures à 13 heures 30 mn et 14 heures à 16 heures 30 mn; Vendredi: 8 heures à 13 heures. Les exigences en matière de qualifications sont: a) Capacité financière: Ø Avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle à hauteur de quinze millions (15000000 F CFA). Ø Avoir les états financiers certifiés des trois (3) dernières exercices (2010, 2011 et 2012). Les états financiers doivent refléter une situation financière équilibrée du candidat. Ø Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des travaux d’entretien courant des installations ferroviaires d’un montant de soixante millions (60000000 F CFA), qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés au cours des trois (3) dernières années (2010, 2011 et 2012). b) Capacité technique et expérience: Ø L’entreprise doit lister sous forme de tableau le matériel et les instruments suivant: § Matériel instruments de voie; (10 battes à bourrer, 01 règle d’écartement à niveau, 05 criques; des barres à mines; des pelles, 01 triffonneuse pour serrage de boulons; 06 campes; 01 cyntreuse de rail, 01 compacteur, 01 chalumeau de coup, un jeu de clés 01 scie à rail, 01 meule à rail) Ø Pour le chantier, l’entreprise doit disposer: § D’un technicien titulaire d’un DUT (en travaux ferroviaires) ou équivalent (fournir diplôme et CV) pour le contrôle du chantierayant une expérience de (05) ans en travaux et entretien de voie ferrée ; § D’un chef de chantier ayant une expérience de 10 ans en travaux et entretien de voie ferrée. Ø L’entreprise doit fournir la preuve écrite qu’elle a réalisé deux (2) marchés de taille et nature similaires durant les cinq (5) dernières années (2008, 2009, 2010, 2011 et 2012) avec une valeur minimum de quarante millions (40.000.000) FCFA et qui ont été exécutées de manière satisfaisante. Produire à cet effet les attestations de bonne exécution). Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC) sise à l’immeuble Ex-COSEC, Rue des Messageries, zone sud du Port contre un paiement non remboursable de vingt cinq mille (25. 000) FCFA, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi): · lundi- Jeudi: 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn; · Vendredi: 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB. La méthode de paiement sera en espèces. Les offres devront être soumises au plus tard le 08 MAI 2014 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard de la Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1.000.000) F CFA. Cette garantie reste valable pendant 28 jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Une visite des sites est prévue 23 AVRIL 2014 à 10h 00 mn et les candidats convoqués à la Direction Générale du PAD, 21 boulevard de la Libération. Le Directeur Général Dr Cheikh KANTE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal