TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes PUBLIÉ LE: 12/06/2012 DATE LIMITE: 19/07/2012 RÉFÉRENCE: T_DPEE_002 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL ****** Un Peuple-Un But-Une Foi ****** MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI ****** AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES (ANEJ) Avis d’Appel d’Offres (AAO) N° T-DPEE-002/2012 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal l’AS du 07 février 2012. 2. L’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes a obtenu de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) des fonds, afin de financer la Phase II du Projet « Ecoles Ateliers de Saint Louis du Sénégal », et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réhabilitation du Centre de Recherche et de Documentation de Saint-Louis (CRDS) n° T-DPEE-002/2012. 3. L’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser la réhabilitations du centre de recherche et de documentation de Saint- Louis par les travaux suivants : - Terrassement, Gros-œuvre et Démolition ; - Couverture, Charpente et Structure ; - Menuiserie, Electricité, Plomberie et Sanitaire ; - Peinture, Revêtement et Faux plafond ; - Mobilier Restaurant Bar NB : Une visite des lieux est impérative avant toute soumission. Cette visite sera sanctionnée par une attestation jointe au dossier d’appel d’offre. Tout dossier ne comprenant pas cette attestation, sera considéré comme incomplet. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de l’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes, Sicap Baobab N° 528, anejsenegal@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes, Sicap Baobab N° 528, de 08H30 à 17h00 les jours ouvrables. Les exigences en matière de qualifications sont : Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins deux (02) ouvrages de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des trois (03) dernières années (2008, 2009, 2010). a) Le Directeur des travaux devra justifier d’une expérience d’au moins de deux (02) projets similaires durant les cinq (05) dernières années, dont (01) en tant que directeur des travaux et devra être un ingénieur en génie civile ou d’une spécialité similaire b) Le conducteur de travaux devra justifier d’une expérience d’au moins de deux (02) projets similaires durant les cinq (05) dernières années, dont (01) en tant que conducteur des travaux et devra être un technicien supérieur en génie civile ou un chef de chantier de plus de 15 années d’expériences. Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant : -échafaudage -filet de sécurité -et accessoires de sécurité ainsi que tout le matériel nécessaire pour la réalisation des travaux. -liste des matériaux et logistique disponible c) Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de quatre vingt quinze millions (27 000 000) FCFA : d) Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années (2008, 2009, 2010) doit être au moins égal à deux (2) fois la somme du montant de son offre toutes taxes comprises et du montant TTC des travaux en cours. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir les états financiers certifiés des 3 exercices concernés et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes, Sicap Baobab N° 528, contre un paiement non remboursable de 50 000 FCFA. La méthode de paiement sera en espèces. Le document d’Appel d’offres sera livré par l’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes, Sicap Baobab N° 528. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes, Sicap Baobab N° 528, au plus tard le 19 Juillet à 10 heures 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes, Sicap Baobab N° 528, le 19 Juillet à 10 heures 00mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 4 000 000 FCFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal