TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - UCAD PUBLIÉ LE: 02/08/2018 DATE LIMITE: 28/08/2018 RÉFÉRENCE: T_FSJP_003 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - UCAD AN°T_FSJP_003 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans l’Observateur du 08 janvier 2018. 2. La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer ses marchés en fournitures, travaux et services, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de construction de bâtiment et divers. 3. La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de M. Yaya NDIAYE, Chef des Services Administratifs et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Service des Affaires Générales et de l’Equipement du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 15h à 17h. Tel.: 33824 95 70 / fsjp@ucad.edu.sn. 6. Les candidats doivent remplir les conditions de qualification en termes de moyens matériels humains, et financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché, tel que renseigné dans les DPAO. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de trente mille (30.000) FCFA. Le paiement se fera en espèces. Le document d’Appel d’offres sera retiré au Service des Affaires Générales et de l’Equipement au 1er étage de la Faculté. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 28 Août 2018 à 10 heures 00 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques/UCAD le 28 Août 2018 à 10 heures 30 minutes à la salle de l’assemblée «Dominique SARR». Les offres doivent comprendre une garantie de soumission tel que renseigné dans les DPAO. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission. Une visite préalable de chantier sera organisée le 13 Août 2018 à 10 heures et elle est obligatoire pour tout candidat. Le Doyen Pr. Mamadou BADJI Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal