TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) PUBLIÉ LE: 13/03/2018 DATE LIMITE: 06/04/2018 RÉFÉRENCE: T_MCSIC_054 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’offres (AA0) Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous- emploi (AGETIP) Date : 28 février 2018 Appel d’offres No : 012/18 Financement : BCI 2018/Etat du Sénégal 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien le Soleil du «LE SOLEIL» du 4 janvier 2018. 2. Dans le cadre de son programme d’investissement, le Gouvernement du Sénégal a décidé de doter toutes les communes du pays d’infrastructures fonctionnelles. Le financement du programme est inscrit dans le cadre du Budget Consolidé d’Investissement 2017. L’AGETIP agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère du Commerce, du Secteur Informel de la Consommation, de la Promotion des Produits Locaux et des PME, l’Etat a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour le paiement au titre du marché des travaux de construction d’un marché d’intérêt sous régional à Diourbel. L’exécution du Programme a été déléguée à l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous emploi (AGETIP) agissant en tant que maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. 3. L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous emploi (AGETIP) sollicite à cet effet des offres sous pli fermé de la part de candidats short listés pour réaliser les travaux de construction d’un marché d’intérêt sous régional à Diourbel. Les travaux sont répartis en un seul lot. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres restreint en procédure d’urgence tel que défini dans le Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics. La liste des entreprises short listés est la suivante: · KFE; · CSTP SA; · EGCD; · CDE; · SOCETRA. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public contre le sous emploi (AGETIP), Fax:(221) 33 820 86 29, email: agetip@agetip.sn, adieng@agetip.sn, site web: www.agetip.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: AGETIP, Route de l’Aéroport derrière Hôtel ONOMO, B.P. 143 de 8 heures à 12 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après midi. N.B.: Un exemplaire du dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent 5. Les exigences en matière de qualifications sont: (a) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction au cours des trois (3) années (2014, 2015 et 2016) d’un montant minimum de FCFA 10 000000000 ; (b) justifier d’une ligne de crédit délivrée par une banque agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances et du Plan d’un montant minimum deF CFA 1 000000000 (voir formulaire FIN 2.4); (c) avoir une expérience d'entrepreneur principal de travaux correspondant à au moins un marché de travaux de même nature et de complexité similaire avec une valeur minimum deF CFA 3 000000000 au cours des cinq (5) dernières années(2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) ; et (d) disposer du matériel nécessaire. (voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées) (e) disposer du personnel nécessaire (voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées) (f) proposer un délai maximum de 12 mois. N.B.: Seuls les états financiers certifiés et attestations de travaux réalisés signées par des maîtres d’ouvrages seront acceptés. L’autorité contractante peut demander tout autre document prouvant l’authenticité des critères énumérés ci-dessus. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: AGETIP, Route de l’Aéroport derrière Hôtel ONOMO, contre un paiement non remboursable d’une somme de F CFA 200 000. La méthode de paiement sera par cash ou par chèque de banque. Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis en mains propres ou adressé par courrier express. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après AGETIP, Secrétariat de la Direction Technique et du Développement, Route de l’Aéroport derrière Hôtel ONOMO au plus tard le mardi 13 mars 2018 à 15 H 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après AGETIP, Route de l’Aéroport derrière Hôtel ONOMO dans la salle de conférence au rez de chaussée à 15 H 00 mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission délivrée par une banque ou un organisme financier agrée par le Ministère de l’Economie et des Finances et qui devra rester valide 28 jours après expiration de la validité de l’offre et être d’un montant de F CFA 80000 000. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal