TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Programme agricole ITALIE-SENEGAL (PAIS) PUBLIÉ LE: 07/07/2023 DATE LIMITE: 23/08/2023 RÉFÉRENCE: T_PAIS_003 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) REPUBLIQUE DU SENEGAL ------- MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’EQUIPEMENT RURAL ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE Programme Agricole Italie Sénégal Section 0. Avis d’Appel d’offres Appel d’Offres International N° T_PAIS_003 Travaux de Construction de 16 km de Piste de Production dans la Région de Kolda Montant Estimé : 628701,67 Euro, soit 412401 263 CFA 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Soleil du 13 décembre 2023. 2. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu des fonds dans le cadre du crédit concessionnel de la République d’Italie; au titre de la gestion 2023et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché objet de l’appel d’offres N° T_PAIS_003 3. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire ollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux de Construction de 16 km de Piste de Production dans la Région de Kolda Tankanto Escale – Saré Moutarou: 9km; - Kandia – Moutoumbou: 7km. Le délai d’exécution des travaux est de six (06) mois. Les travaux à réaliser comporteront sur les travaux préparatoires, les terrassements, la construction des chaussées l’assainisements routier et la mise en place des signalisations. Le délai contractuel des travaux est de six (06) mois et prend effet à partir de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles du Sénégal ou d’un Etat membre de l’OCDE et des pays en voie de développement, conformément à l’entente technique entre l’Italie et le Sénégal. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAIS, sise sacré cœur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél: (+221) 33825 53 35 e-mail: ugpn.papsen@pais.gouv.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse, tous les jours ouvrables de 08 heures à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualifications pour le lot sont: voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. Expérience générale: avoir une expérience générale des marchés, en tant qu’entrepreneur au cours des cinq (05) dernières années (2022, 2021, 2020, 2019, 2018). Expérience spécifique: Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant dans au moins deux (02) marchés au cours des cinq ( 05) dernières années avec une valeur minimale de - 330 000 000, trois cent trente millions de Francs CFA, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Etendue des Travaux. Les Candidats devront fournir les attestations de travaux ou les procès-verbaux de réception des travaux. Les prestations qui ne sont pas accompagnées d’une attestation ou de procès-verbaux de réception ne seront pas comptabilisées. De plus, ne seront pris en compte que les travaux réalisés à hauteur de 80% au minimum et attestés par les maîtres d’ouvrages. Moyens financiers: avoir au minimum un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années à compter de 2020, de: 750000000 (sept cent cinquante millions de Francs CFA; Disposer de facilité de crédits auprès d’un établissement financier de premier ordre d’un montant équivalent à deux cent soixante quinze millions (275000 000) de Francs CFA soit 419 234,79 Euro. NB : l’attestation de la ligne de crédit devra être produite par un établissement bancaire agréé par le Ministère des Finances et du Budget (MFB) Soumission des états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’Autorité contractante pour les trois (03) dernières années (2020, 2021, 2022) démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à long terme. Moyens humains: Numéro Position Expérience globale en travaux (années) Expérience dans des travaux similaires (années) 1 Un Chef de projet (Ingénieur Génie Rural ou équivalent) 10 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2018 à 2022) 2 Un chef de chantier (ingénieur ou technicien en génie rural ou génie civil ou équivalent) 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2018 à 2022) 3 Un Topographe Bac +2 ou équivalent 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2018 à 2022) 4 Un Laborantin (géotechnique) Bac+2 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2020 à 2022) 5 Un Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement Environnementaliste (Niveau Master ou équivalent) 5 1 projet similaire au cours des 03 dernières années (2020 à 2022) Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un contrat de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées : - Les entreprises italiennes doivent posséder les qualités requises pour le marché selon ce qui est établi par le décret du Président de la République italienne n.34/2000, ainsi que ses modifications ultérieures, en particulier par le décret législatif n. 50/2016 notamment l’art. 84 relatif au système unique de qualification des entreprises pour les travaux publics. Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un contrat de marchés, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées: - Qui se trouvent dans les conditions prévues par le texte du Code Antimafia (D.Lgs. 6 septembre 2011, n. 159) mis à jour par le D.L. 31 octobre 2022, n. 162, convertit avec modifications, par la L. 30 décembre 2022, n. 199et par l’arrêt de la Court Cost. 20 décembre 2022-12 janvier 2023, n. 2.; - Qui sont en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité ou qui sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; - Qui font l’objet d’une procédure suite à: une déclaration de banqueroute, - Liquidation, administration judiciaire, concordat préventif ou procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; - Qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, commis par les sujets juridiques soumissionnaires ou leurs partenaires ou leurs directeurs ; - Qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ; - Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale selon les lois du pays dans lequel elles sont établies ; - Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations relatives au payement de leurs impôts selon les lois du pays dans lequel elles sont établies ; - Qui se soient rendues responsables de graves inexactitudes dans les informations fournies et requises par l’AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement) pour être admises à l’appel d’offres ou pour signer le contrat ; - Qui ont été déclarées responsables, pour non-respect des obligations contractuelles, de fautes graves dans l’exécution d’un autre contrat passé avec l’AICS ou d’un contrat financé par des fonds italiens. Moyens matériels: No. Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis 1 Rétro pelle 01 2 Compacteur (pieds de mouton) 01 3 Pelle chargeuse 950 CATER ou équivalent 01 4 Niveleuse 14 G CATER ou équivalent 01 5 Camion-citerne 10 m3 01 6 Camions benne 16 m3 et 20 m3 04 7 Bétonnière (500 l) 01 8 Vibrateur 01 9 Motopompe de plus de 100m3/heure 01 10 Véhicule de liaison tout terrain 01 11 Lot de matériel laboraoire géotechnique 01 12 Lot de petit matériel de terrassement (brouettes, pics, pelles, ……) 01 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la coordination du PAIS, sise sacré cœur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél: (+221) 33825 53 35 e-mail: ugpn.papsen@pais.gouv.sn. Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu moyennant paiement d’un montant non remboursable soixante mille (75 000) F CFA ou 76 Euroauprès de la comptabilité du sise sacré cœur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél: (+221) 33825 53 35 Toutefois un exemplaire du dossier est disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent, tous les jours ouvrables de 08 heures à 17 heures. Le PAIS organisera une visite groupée du site des travaux, toutefois les candidats se prendront charge. Cette réunion se tiendra de préférence à mi- période de préparation des offres. Une réunion préparatoire et visite auront lieu au lieu et date ci-après : Lieu : Kolda Date 1: 02/08/2023 Date 2: 03/08/2023 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Programme Agricole Italie Sénégal (PAIS) sise sacré cœur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél: (+221) 33825 53 35 e-mail: ugpn.papsen@pais.gouv.sn , au plus tard le mercredi 23 aout 2023 à 10 heures 30 mn précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après l’expiration de la validité des offres, soit 208 jours après la date limite de dépôt des offres. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après: Salle de Conférence du Programme Agricole Italie Sénégal (PAIS) sise sacré cœur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél: (+221) 33825 53 35, le mercredi 23 aout 2023 à 10 heures 30 mn précises. Le montant de la garantie de soumission est de six millions sept cent cinquante mille (6 750 000) FCFA soit 10290,30 euros. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Cent- quatre vingt (180) jours à compter de la date limite de soumission. Le Coordonnateur National du PAIS Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal