TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Programme agricole ITALIE-SENEGAL (PAIS) PUBLIÉ LE: 11/03/2019 DATE LIMITE: 25/04/2019 RÉFÉRENCE: T_PAPSEN _001 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Programme agricole ITALIE-SENEGAL (PAIS) Avis d'Appel d'Offres n° Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Soleil du 12 décembre 2018. 2. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu des fonds dans le cadre du crédit concessionnel de la République d’Italie au titre de la gestion 2019 et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché objet de l’appel d’offres N° T_PAPSEN_001. 3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement de nouvelles vallées dans les régions de Sédhiou et Kolda répartis en trois lots suivants : - Lot 1 : Aménagement nouvelles vallées sites de : Bouno, Diafar Douma, Diambacounda, Boumouda2, Kounounding Dioe1, Diende, Medina Findif, Karcia, Manguir, Diafilon, Kambouda, Broghone, Sakar dans le Département de Sédhiou ; - Lot 2 : Aménagement nouvelles vallées sites de : Diragone, Briou, Kamagouda, Koussaor1, Niandanky, Boussinki, Talto, Bayamba, dans le Département de Boukiling ; - Lot 3 : Aménagement nouvelles vallées sites de: Sare Hatal, Karantaba, Bambadion, Manconding, Sandiniery 1-2, Koubony, Malandiankounda, Mangaroungou Douma et Segafoula, dans le Département de Goudomp. 2 Les travaux à réaliser comporteront sur la recharge de digues de rétention, la construction et réhabilitation d’ouvrages de régulation en béton armé (déversoirs en bec de canard avec vannes) et construction de dalots de un à plusieurs passes. Le délai contractuel des travaux est de six (06) mois par lot et prennent effet à partir de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles du Sénégal ou d’un Etat membre de l’OCDE et des pays en voie de développement, conformément à l’entente technique entre l’Italie et le Sénégal. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAPSEN, à sacré cœur 3 Villa n°10051 vers le rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35 e-mail : papsenugpn@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse, tous les jours ouvrables de 08 heures à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualifications pour chacun des lots sont: voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. Expérience générale : avoir une expérience générale des marchés, en tant qu’entrepreneur au cours des cinq (05) dernières années (2018, 2017, 2016, 2015, 2014). Expérience spécifique : avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaire. Les Candidats devront fournir les attestations de travaux ou les procès-verbaux de réception des travaux. Les prestations qui ne sont pas accompagnées d’une attestation ou de procèsverbaux de réception ne seront pas comptabilisées. De plus, ne seront pris en compte que les travaux réalisés à hauteur de 80% au minimum et attestés par les maîtres d’ouvrages ou d’autres donneurs d’ordre. Moyens financiers : avoir au minimum un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années (2015-2016-2017) de : - Lot 1 : deux milliards (2 000 000 000) de Francs CFA, soit 3 048 980 Euros ; - Lot 2 : un millard sept cent millions (1 700 000 000) de Francs CFA, soit 2 591 633 Euros ; - Lot 3 : deux milliards deux cent millions (2 200 000 000) de Francs CFA, soit 3 353 878 euros. Disposer de facilité de crédits auprès d’un établissement financier de premier ordre d’un montant équivalent à cinq cent millions (500 000 000) de Francs CFA soit 762 245 Euro par lot. Section VII. Formulaires du Marché 3 NB : l’attestation de la ligne de crédit devra être produite par un établissement bancaire - Disposer des états financiers certifiés des trois derniers exercices (2015, 2016 et 2017), dûment certifiés par des commissaires aux comptes agréés par l’ONECCA justifiant une bonne assise financière du candidat. - les entreprises italiennes doivent posséder les qualités requises pour le marché selon ce qui est établi par le décret du Président de la République italienne n. 34/2000, ainsi que ses modifications ultérieures, en particulier par le décret législatif n. 50/ 2016. Moyens humains : Nu m ér o Position Expérience globale en travaux (années) Expérience dans des travaux similaires (années) 1 Chef de projet (Ingénieur Génie Rural ou équivalent) 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2014 à 2018) 2 Un chef de chantier (ingénieur ou technicien en génie rural ou génie civil ou équivalent) 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2014 à 2018) 3 Topographe ou équivalent 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2014 à 2018) 4 Laborantin (géotechnique) 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2014 à 2018) Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un contrat de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées : - Qui se trouvent dans les conditions prévues par la législation « Antimafia » italienne ; les candidats italiens doivent fournir la documentation prévue par la loi n.161 du 17 octobre 2017. Cette loi établie l’exclusion de l’appel d’offre si le candidat ne dépose pas la documentation prévue à la soumission. Les candidats/soumissionnaires non italiens doivent fournir des pièces justificatives démontrant l'absence de poursuites pénales ayant la même valeur, si prévues par leurs lois nationales respectives ; - Qui sont en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité ou qui sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 4 - Qui font l’objet d’une procédure suite à: une déclaration de banqueroute, liquidation, administration judiciaire, concordat préventif ou procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - Qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, commis par les sujets juridiques soumissionnaires ou leurs partenaires ou leurs directeurs; - Qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; - Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale selon les lois du pays dans lequel elles sont établies; - Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations relatives au payement de leurs impôts selon les lois du pays dans lequel elles sont établies; - Qui se soient rendues responsables de graves inexactitudes dans les informations fournies et requises par le MAECI-DGCS pour être admises à l’appel d’offres ou pour signer le contrat; - Qui ont été déclarées responsables, pour non-respect des obligations contractuelles, de fautes graves dans l’exécution d’un autre contrat passé avec le MAECI-DGCS ou d’un contrat financé par des fonds italiens. Moyens matériels: No. Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis 1 Rétro pelle 01 2 Compacteur (pieds de mouton) 01 3 Pelle chargeuse 950 CATER ou équivalent 01 4 Niveleuse 14 G CATER ou équivalent 01 5 Camion-citerne 10 m3 01 6 Camions benne 16 m3 et 20 m3 04 7 Bétonnière (500 l) 01 8 Vibrateur 01 9 Motopompe de plus de 100m3/heure 01 10 Véhicule de liaison tout terrain 01 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la coordination du PAPSEN, à sacré cœur 3 Villa n°10051 vers le rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35 e-mail : papsenugpn@gmail.com. Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu moyennant paiement d’un montant non remboursable soixante quinze mille (75 000) F CFA ou 114 Euro auprès de la comptabilité du PAPSEN à sacré cœur 3 Villa n°10051 vers le rond-point JVC, Dakar tél : (+221) 33 825 53 35. Toutefois un exemplaire du dossier est disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent, tous les jours ouvrables de 08 heures à 17 heures. Section VII. Formulaires du Marché 5 Le PAPSEN organisera une réunion préparatoire avec l’ensemble des potentiels candidats, ainsi qu’une visite groupée du site des travaux à la charge des mêmes candidats. Cette réunion se tiendra de préférence à mi- période de préparation des offres. Une réunion préparatoire et visite auront lieu au lieu et date ci-après : Lieu : Sédhiou Date 1: 25 /03 / 2019 Date 2 : 08/04/2019 Heure 08 heures 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Programme d’Appui au Programme d’Investissement Agricole (PAPSEN) sacré cœur 3 Villa n°10051 vers le rond-point JVC tél : (+221) 33 825 53 35, au plus tard le 25 avril 2019 à 10 heures 30 mn précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après l’expiration de la validité des offres, soit 148 jours après la date limite de dépôt des offres. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : Salle de Conférence du Programme d’Appui au Programme d’Investissement Agricole (PAPSEN) sacré cœur 3 Villa n°10051 vers le rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35, le 25 avril 2019 à 10 heures 30 mn précises. Le montant de la garantie de soumission est de : - Lot 1 : treize millions trois cent mille (13 300 000) FCFA - Lot 2 : onze millions cent mille (11 100 000) FCFA - Lot 3 : quatorze millions cinq cent mille (14 500 000). Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission. Le Coordonnateur National du PAPSEN Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal