TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Programme agricole ITALIE-SENEGAL (PAIS) PUBLIÉ LE: 19/09/2024 DATE LIMITE: 06/11/2024 RÉFÉRENCE: T_PAPSEN _010 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Programme d’Appui au Programme National d’Investissement Agricole Appel d’Offres N° T_PAPSEN_010 Travaux de Construction de 36 km de Piste de Production dans la région de Sédhiou Montant Estimé : 1 440 000 Euro soit 944 578 080 FCFA 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Soleil du 07 décembre 2023. 2. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu des fonds dans le cadre du crédit concessionnel de la République d’Italie ; au titre de la gestion 2023 et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché objet de l’appel d’offres N° T_PAPSEN_010. 3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire (MAERSA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux de Construction de 36 km de Piste de Production dans la Région de Sédhiou en lot unique : Lot Unique : Travaux de Construction de 36 km de Piste de Production des tronçons : • RN4-Missira Boubacar Dieng - Sare Demba Thioune - Darou Diné – Bayamba - Darou Salam Cissé - Dialaba -Touba Moricounda ; • RN6-Mandina manjaque-RN6; • Djimbana – Sibana - Kanikou dans la région de Sédhiou dans les départements de Bounkiling et Goudomp. Les travaux à réaliser comporteront sur les travaux préparatoires, les terrassements, la construction des chaussées l’assainissement routier et la mise en place des signalisations. Le délai d’exécution est des travaux est de sept (07) mois et prennent effet à partir de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. 2 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles du Sénégal ou d’un État membre de l’OCDE et des pays en voie de développement, conformément à l’entente technique entre l’Italie et le Sénégal. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAPSEN, sacré coeur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35 e-mail : paisplusugpn@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse, tous les jours ouvrables de 08 heures à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualifications pour chacun des lots sont: voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. Expérience générale : avoir une expérience générale des marchés, en tant qu’entrepreneur au cours des cinq (05) dernières années (2023, 2022, 2021, 2020, 2019). Expérience spécifique : avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années (2023, 2022, 2021, 2020, 2019) au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaire d’un montant au moins égal à: 750 000 000 F CFA. Les Candidats devront fournir les attestations de travaux ou les procès-verbaux de réception des travaux. Les prestations qui ne sont pas accompagnées d’une attestation ou de procès-verbaux de réception ne seront pas comptabilisées. De plus, ne seront pris en compte que les travaux réalisés à hauteur de 80% et attestés par les maîtres d’ouvrages. Les entreprises italiennes doivent posséder les qualités requises pour le marché selon ce qui est établi par le décret du Président de la République italienne n. 34/2000, ainsi que ses modifications ultérieures, en particulier le décret législatif n. 50/ 2016. Moyens financiers : - avoir au minimum un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années (2020-2021-2022) de sept cent cinquante millions (1 800 000 000) Francs CFA; - Disposer de facilité de crédits auprès d’un établissement bancaire de premier ordre d’un montant équivalent à : cinq cent quarante millions(540 000 000) Francs CFA; NB : l’attestation de la ligne de crédit devra être produite par un établissement bancaire agréé par le Ministère des Finances et du Budget (MFB) Disposer des états financiers certifiés des trois derniers exercices (2021, 2022 et 2023), dûment certifiés par des commissaires aux comptes agréés par l’ONECCA justifiant une bonne assise financière du candidat. Section VII. Formulaires du Marché 3 Moyens humains : Nu m ér o Position Expérience globale en travaux (années) Expérience dans des travaux similaires (années) 1 Chef de projet (Ingénieur Génie Rural ou équivalent) 10 2 projets similaires au cours des 5 dernières années (2019 à 2023) 2 Un chef de chantier (ingénieur ou technicien en génie rural ou génie civil ou équivalent) 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2019 à 2023) 3 Topographe ou équivalent 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2019 à 2023) 4 Laborantin (géotechnique) 05 2 projets similaires au cours des 05 dernières années (2019 à 2023) Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un contrat de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées : - Les entreprises italiennes doivent posséder les qualités requises pour le marché selon ce qui est établi par le décret du Président de la République italienne n.34/2000, ainsi que ses modifications ultérieures, en particulier par le décret législatif n. 50/2016 notamment l’art. 84 relatif au système unique de qualification des entreprises pour les travaux publics. Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un contrat de marchés, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées : - Qui se trouvent dans les conditions prévues par le texte du Code Antimafia (D.Lgs. 6 septembre 2011, n. 159) mis à jour par le D.L. 31 octobre 2022, n. 162, convertit avec modifications, par la L. 30 décembre 2022, n. 199 et par l’arrêt de la Court Cost. 20 décembre 2022-12 janvier 2023, n. 2.; - Qui sont en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité ou qui sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; - Qui font l’objet d’une procédure suite à: une déclaration de banqueroute, - Liquidation, administration judiciaire, concordat préventif ou procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; 4 - Qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, commis par les sujets juridiques soumissionnaires ou leurs partenaires ou leurs directeurs ; - Qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ; - Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale selon les lois du pays dans lequel elles sont établies ; - Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations relatives au payement de leurs impôts selon les lois du pays dans lequel elles sont établies ; - Qui se soient rendues responsables de graves inexactitudes dans les informations fournies et requises par l’AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement) pour être admises à l’appel d’offres ou pour signer le contrat ; - Qui ont été déclarées responsables, pour non-respect des obligations contractuelles, de fautes graves dans l’exécution d’un autre contrat passé avec l’AICS ou d’un contrat financé par des fonds italiens. Moyens matériels : No. Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis 1 Rétro pelle 01 2 Compacteur (pieds de mouton) 01 3 Pelle chargeuse 950 CATER ou équivalent 01 4 Niveleuse 14 G CATER ou équivalent 01 5 Camion-citerne 10 m3 01 6 Camions benne 16 m3 et 20 m3 04 7 Bétonnière (500 l) 01 8 Vibrateur 01 9 Motopompe de plus de 100m3/heure 01 10 Véhicule de liaison tout terrain 01 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la coordination du PAPSEN, sise sacré coeur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35 e-mail : paisplusugpn@gmail.com . Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) F CFA ou 114,33 Euro auprès de la comptabilité du PAPSEN sise sacré coeur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35 e-mail : paisplusugpn@gmail.com . Toutefois un exemplaire du dossier est disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent, tous les jours ouvrables de 08 heures à 17 heures. Section VII. Formulaires du Marché 5 Le PAPSEN organisera une visite groupée du site des travaux, toutefois les candidats se prendront charge. La visite se tiendra de préférence à mi- période de préparation des offres. La visite aura lieu au lieu et date ci-après : Une réunion préparatoire et visite auront lieu au lieu et date ci-après : Lieu : Sédhiou Date : 17/10/2024 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Cellule de passation des marchés du Programme d’Appui au Programme d’Investissement Agricole (PAPSEN) sise sacré coeur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35, au plus tard le 06 novembre 2024 à 10 heures 30 mn précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après l’expiration de la validité des offres, soit 208 jours après la date limite de dépôt des offres.. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : Salle de Conférence du Programme d’Appui au Programme d’Investissement Agricole (PAPSEN) sacré coeur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35, le 06 novembre 2024 à 10 heures 30 mn précises. Le montant de la garantie de soumission est de vingt millions (20 000 000) FCFA doit être délivré par une institution financière agréée par le Ministère des Finances et du Budget. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date limite de soumission. Le Coordonnateur National du PAPSEN Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal