TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Hopital Aristide le Dantec PUBLIÉ LE: 26/07/2017 DATE LIMITE: 25/08/2017 RÉFÉRENCE: T_STM_126 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres . Avis d’Appel d’offres Avis d’Appel d’offres – Cas sans pré qualification HOPITAL ARISTIDE LE DANTEC AO N°T_STM_126 1. Cet avis fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Quotidien VOX POPULI n°5083 du vendredi 11 novembre 2016. 2. L’hôpital ARISTIDE LE DANTEC a obtenu dans le cadre de son budget des fonds afin de financer des paiements au titre du marché n°T_STM_126 relatif à la fourniture et la pose d’étanchéité terrasse pour certains bâtimentsde l’hôpital. 3. L’hôpital ARISTIDE LE DANTEC sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et la pose d’étanchéité terrasse pour certains bâtimentsde l’hôpital. L’appel d’offres porte sur un seul lot. 4. La passation du marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel à la concurrence auprès de Mme Aïssatou SY NDIAYE, à l’hôpital ARISTIDE LE DANTEC, 30 Avenue Pasteur, Cellule de Passation des Marchés, cpm.dantec@gmail.com, Téln°33.889.38.90 tous les jours ouvrables de 09h 00 à 16h 00. Pour les candidats qui le souhaitent, un exemplaire du dossier d’appel d’offres est mis à leur disposition gratuitement pour être consulté sur place. 6. Les exigences en matière de qualifications techniques et financières sont: Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences ci-après: Øla réalisation, au cours des cinq (05) dernières années (2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) en tant qu’entreprise principale, au moins, d’un marché de travaux de nature et de complexité similaires. Le candidat devra fournir la copie du marché (contrat) et l’attestation de service fait de ce même marché; ØLe directeur des travaux devra justifier d’au moins cinq (05) années d’expérience et devra être un ingénieur en génie civil ou équivalent; il devra diriger en tant que directeur des travaux au moins un (01) marché de construction d’infrastructure sanitaire au cours des trois (03) dernières années (2014, 2015 et 2016); ØLe conducteur de travaux devra justifier d’au moins cinq (05) années d’expériences et devra être un ingénieur ou technicien supérieur en génie civil ou équivalent; il devra diriger en tant que conducteur des travaux au moins deux (02) marchés de construction d’infrastructure sanitaire au cours des trois (03) dernières années (2014, 2015 et 2016); Øle chef de chantier devra justifier d’au moins cinq (05) années d’expériences; il devra avoir suivi au cours des cinq (05) dernières années (2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) au moins un (01) marché de fourniture et de pose de complexe d’étanchéité. Le directeur, le conducteur et le chef de chantier devront fournir l’original de leur Curriculum Vitae dûment signé et les copies légalisées de leurs diplômes ou équivalents. ØLe matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant: - un véhicule de liaison - un lot d’outillage de chaudronnerie en bon état, - un lot de petit matériel pour chantier (brouettes, pelles, etc…) - un lot d’équipement pour échafaudage Y compris toutes suggestions. ØLe chiffre d’affaires annuel moyen requis de la part du candidat au cours des trois dernières années (2014, 2015 et 2016) doit être au moins égal à140000000 de FCFA. Il devra ainsi fournir les états financiers des trois derniers exercices (2014, 2015 et 2016) certifiés par un expert-comptable ou une structure tous agréés par l’ONECCA ou par un organisme analogue et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe. ØUne attestation de ligne de crédit provenant d’une institution financière de bonne réputation d’un montant de 15000 000 (quinze millions) de FCFA. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: Hôpital Aristide Le DANTEC Avenue Pasteur Dakar contre un paiement non remboursable de 25.000 (vingt-cinq mille) FCFA. La méthode de paiement sera un versement d’espèces dans les caisses de l’Agence Comptable. Le document d’Appel d’offres sera remis au secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Hôpital ARISTIDE LE DANTEC 36 Avenue Pasteur DAKAR et acheminées à pied, au bureau du courrier de la Direction, au plus tard le Vendredi 25 Août 2017 à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : Hôpital ARISTIDE LE DANTEC, Avenue Pasteur DAKAR, Salle de conférences de la Direction, le Vendredi 25 Août 2017 à 10 heures précises. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de 2 000000 FCFA. La garantie de soumission doit provenir d’une institution financière agréée par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. La garantie de soumission doit rester valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de la durée de validité de l’offre. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal